Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Atti correlati
Bando di gara
Procedura aperta per l'affidamento dell'appalto concernente la
progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione di
un bar/tavola fredda, palazzina Pirelli e riqualificazione dello
Spazio Regione, palazzina Galvani nella sede di Regione Lombardia,
ubicata in Milano, via Filzi 22.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1. DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Infrastrutture Lombarde S.p.A., via Pola 12/14, all'attenzione di:
Ing. Antonio Giulio Rognoni, 20124 Milano. Tel. +39 267971711.
E-mail: ufficiogare@ilspa.it. Fax +39 267971787. Indirizzo(i)
internet: Profilo di committente: www.ilspa.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto
sopra indicati.
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra
indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti
di contatto sopra indicati.
I.2. TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto
Pubblico.
L'Amministrazione Aggiudicatrice acquista per conto di altre
amministrazioni aggiudicatici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
II.1. DESCRIZIONE DELL'APPALTO
II.1.1. DENOMINAZIONE CONFERITA ALL'APPALTO DALL'AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE: Procedura aperta per l'affidamento dell'appalto
concernente la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di
realizzazione di un Bar/Tavola fredda , Palazzina Pirelli e
riqualificazione dello Spazio Regione, Palazzina Galvani nella sede
di Regione Lombardia, ubicata in Milano, via Filzi 22.
II.1.2. TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE: lavori -
progettazione ed esecuzione.
Sito o luogo principale: Milano (MI). Codice NUTS: ITC45
II.1.3. L'AVVISO RIGUARDA: un appalto pubblico
II.1.4. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ACCORDO QUADRO: /
II.1.5. BREVE DESCRIZIONE DELL'APPALTO O DEGLI ACQUISTI: redazione
della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di
riqualificazione dello Spazio Regione in Palazzina Galvani e
realizzazione Bar in palazzina Pirelli.
II.1.6. CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI): 45454000 - Lavori
di ristrutturazione
II.1.7. L'APPALTO RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO
SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP): no
II.1.8. DIVISIONE IN LOTTI: no
II.1.9. AMMISSIBILITA' DI VARIANTI: no
II.2. QUANTITATIVO O ENTITA' DELL'APPALTO
II.2.1. QUANTITATIVO O ENTITA' TOTALE
a) IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO (COMPRENSIVO DI IMPORTO LAVORI,
SPESE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, ONERI PER LA SICUREZZA E COSTO
DELLA MANODOPERA): EURO 1.448.191,28 (I.V.A. esclusa), cosi'
ripartito:
a1- importo spese per la progettazione esecutiva, soggetto a
ribasso: EURO 74.078,00 (I.V.A. esclusa);
a2- importo oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso: EURO
37.827,52 (I.V.A. esclusa);
a3- importo presunto, al netto di spese generali e utili, del costo
della manodopera da impiegare per la realizzazione di quanto in
progetto (desunto dalla specifico computo metrico estimativo), non
soggetto a ribasso: EURO 367.050,60 (I.V.A. esclusa);
a3- importo complessivo dei lavori, soggetto a ribasso (al netto
degli oneri per la sicurezza, del costo della manodopera per la
realizzazione di quanto in progetto e delle spese per la
progettazione esecutiva): EURO 969.235,26 (I.V.A. esclusa).
Il corrispettivo e' fissato a corpo, ai sensi di quanto previsto
all'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 163/2006.
b) LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO SECONDO LE CATEGORIE
DI CUI AL D.P.R. 25 GENNAIO 2000 N. 34:
b1 - Categoria: OG11; Classifica: III; Qualificazione obbligatoria:
si;
Importo (euro): 766.094,23 Euro; %: 55,75;
Prevalente (P): P.
Sub-appaltabile: si, nel limite del 30%.
b2 - Categoria: OG1; Classifica: III; Qualificazione obbligatoria:
si;
Importo (euro): Euro 608.019,05; %: 44,25;
Scorporabile/Sub-appaltabile: si
C) CLASSI E CATEGORIE DEI LAVORI OGGETTO DELLA PROGETTAZIONE
ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 14 LEGGE 2 MARZO 1949 N. 143.
c1 - Classe e Categoria: I d);
Importo lavori (euro): 608.019,05 (I.V.A. esclusa);
c2 - Classe e Categoria: III a);
Importo lavori (euro): 101.124,81 (I.V.A. esclusa);
c3 - Classe e Categoria: III b);
Importo lavori (euro): 338.648,02 (I.V.A. esclusa);
c3 - Classe e Categoria: III c);
Importo lavori (euro): 326.321,40 (I.V.A. esclusa);
II.2.2. OPZIONI: No
II.3. DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo in giorni: 205 (dall'aggiudicazione dell'appalto).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
III.1. CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO
III.1.1. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
i) L'offerta dovra' essere corredata, a pena di esclusione:
a) dalla garanzia provvisoria di cui all'art. 75 commi 1 e ss. del
D.Lgs. 163/2006, pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo
dell'appalto di lavori di cui al punto II.2.1) lett. a) del presente
Bando di Gara. La garanzia deve avere una validita' di almeno 180
giorni dal termine per il ricevimento delle offerte di cui al punto
IV.3.4 del presente Bando di Gara;
b) dalla dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una
compagnia di assicurazione, oppure, di un intermediario finanziario
iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs.
385/1993, contenente l'impegno a rilasciare, qualora il concorrente
risultasse affidatario, una fideiussione o polizza assicurativa,
relativa alla cauzione definitiva, pari al 10 % (dieci per cento)
dell'importo del contratto, ai sensi del combinato disposto degli
articoli 75, comma 8, e 113 del d.lgs. 163/2006.
ii) L'aggiudicatario dovra' fornire le seguenti garanzie e
coperture assicurative, pena la decadenza dall'affidamento e le altre
conseguenze previste dalla normativa vigente:
a) una cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento)
dell'importo contrattuale, secondo i contenuti e le modalita' di cui
all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e 123 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
b) una polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 129, comma 1, del
D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 125, commi 1 e 2, del D.P.R. 207/2010 e
s.m.i., - il cui importo della somma assicurata corrisponda
all'importo contrattuale - che tenga indenne l'Amministrazione
Aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati, salvo le eccezioni ivi previste, e che preveda anche una
garanzia di responsabilita' civile per danni a terzi nell'esecuzione
dei lavori, con massimale pari al 5% (cinque per cento) del valore
assicurato delle opere con un minimo di Euro 500.000,00 ed un massimo
di Euro 5.000.000,00, sino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, secondo quanto
indicato nello Schema di Contratto.
c) con riferimento al Progettista o ai Progettisti incaricati della
progettazione esecutiva, deve essere prodotta una dichiarazione
rilasciata ai sensi dell'art. 269, comma 4, del D.P.R. 207/2010 e
s.m.i. da primaria compagnia assicurativa, autorizzata all'esercizio
del ramo responsabilita' civile generale nel territorio dell'Unione
Europea, contenente l'impegno a rilasciare, a far data
dall'approvazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 111 del
D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 269 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., una
polizza di responsabilita' civile professionale per i rischi
derivanti dallo svolgimento delle attivita' di progettazione
esecutiva e delle attivita' ad esse connesse, per tutta la durata dei
lavori e sino alla data d'emissione del certificato di collaudo
provvisorio. Tale polizza che dovra' coprire, ai sensi del citato
articolo 111 del D.Lgs. 163/2006, oltre alle nuove spese di
progettazione, anche i rischi per omissioni ed errori di redazione
del progetto esecutivo che abbiano determinato a carico
dell'Amministrazione Aggiudicatrice nuove spese di progettazione e/o
maggiori costi, dovra' avere il massimale indicato nello Schema di
Contratto.
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli
articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, per le
imprese in possesso di Certificato del Sistema di Qualita',
rilasciato secondo la normativa vigente, la garanzia provvisoria e'
ridotta del 50% (cinquanta per cento).
Tutte le cauzioni e le garanzie richieste dovranno essere conformi
agli schemi tipo contenuti nel D.M. 123/2004, pubblicato sulla
G.U.R.I. n. 109 dell'11.05.2004.
III.1.2. PRINCIPALI MODALITA' DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO E/O
RIFERIMENTI ALLE DISPOSIZIONI APPLICABILI IN MATERIA
Finanziamento a carico di: Regione Lombardia.
III.1.3. Forma giuridica che dovra' assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell'appalto: Tutte quelle
previste dall'ordinamento.
III.1.4. ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' SOGGETTA LA
REALIZZAZIONE DELL'APPALTO: No
III.2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1. SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI, INCLUSI I REQUISITI
RELATIVI ALL'ISCRIZIONE NELL'ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO
COMMERCIALE.
Informazioni e formalita' necessarie per valutare la conformita' ai
requisiti.
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti, singoli o
associati, di cui all'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e di cui
all'art. 90, comma 1 lett. d), e), f), f-bis), g), h) del D.Lgs.
163/2006, nei limiti di cui all'art. 34, comma 2, 36, comma 5, e 37,
comma 7, del D.Lgs. 163/2006, nonche' gli operatori economici aventi
sede in altri Stati membri dell'U.E., sempre che non sussistano a
loro carico le cause di esclusione di seguito indicate.
Non e' ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti:
a) per i quali sussistono tutte le cause di esclusione di cui
all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
b) che siano interessati dai piani individuali di emersione di cui
all'art. 1 bis, comma 14, della Legge 18 ottobre 2001 n. 383;
c) per i quali sono stati assunti provvedimenti ai sensi dell'art.
14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
d) per i quali sussista ogni altra situazione che determini
l'esclusione dalla gara ai sensi del D. Lgs. 163/2006, del D.P.R.
207/2010 e di altre disposizioni di leggi vigenti. L'assenza delle
condizioni preclusive sopra elencate e' provata, a pena di
esclusione, con le modalita', le forme ed i contenuti previsti nel
Disciplinare di Gara.
Non e' ammessa la partecipazione alla gara di progettisti indicati
o associati:
a) per i quali sussistono tutte le cause di esclusione di cui
all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
b) per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'art.
253 del D.P.R. 207/2010;
c) per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'art.
90, comma 8, del D.Lgs. 163/2006;
d) inibiti per legge o per provvedimento disciplinare
dall'esercizio dell'attivita' professionale;
e) che non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 254 e
255 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., rispettivamente in caso di societa'
di ingegneria o di societa' professionali;
f) che non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 90,
comma 7, del D.Lgs. 163/2006;
g) che siano interessati da piani individuali di emersione di cui
all'art. 1 bis, comma 14, della Legge 18 ottobre 2001 n. 383;
h) per i quali sono stati assunti provvedimenti ai sensi dell'art.
14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
i) per i quali sussista ogni altra situazione che determini
l'esclusione dalla gara ai sensi del D. Lgs. 163/2006, del D.P.R.
207/2010 e di altre disposizioni di leggi vigenti.
L'assenza delle condizioni preclusive sopra elencate e' provata, a
pena di esclusione, con le modalita', le forme ed i contenuti
previsti nel Disciplinare di Gara.
III.2.2. CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA
Informazioni e formalita' necessarie per valutare la conformita' ai
requisiti.
Vedi punto III.2.3. del presente Bando di Gara.
III.2.3. CAPACITA' TECNICA
Informazioni e formalita' necessarie per valutare la conformita' ai
requisiti.
I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) attestazione rilasciata da Societa' di Attestazione (S.O.A.) di
cui al D.P.R. 34/2000 e s.m.i., regolarmente autorizzata, in corso di
validita', che documenti la qualificazione per progettazione e
costruzione, oppure per costruzione, in categorie e classifiche
adeguate, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., ai
lavori da eseguire, cosi' come sopra specificati;
b) i concorrenti, in possesso della attestazione rilasciata da
societa' di attestazione S.O.A. di cui al D.P.R. 34/2000,
regolarmente autorizzata, in corso di validita', che documenti la
qualificazione per progettazione, devono inoltre essere in possesso
dei requisiti di progettazione di cui alla successiva lettera d) del
presente paragrafo, documentati sulla base della attivita' di
progettazione della propria struttura tecnica o di progettisti
indicati o associati, mentre i concorrenti non in possesso della
predetta attestazione devono indicare o associare per la redazione
del progetto esecutivo uno o piu' progettisti in possesso dei
predetti requisiti;
c) agli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti
all'Unione Europea si applicano le norme di cui all'art. 47 del
D.lgs. 163/2006. E' salvo il disposto dell'art. 38, comma 5, del
d.lgs. 163/2006.
d) I requisiti di progettazione richiesti sono costituiti da:
1) fatturato globale per i servizi di cui all'art. 252 del D.P.R.
207/2010, espletati nei migliori cinque anni del decennio antecedente
la data di pubblicazione del presente Bando di Gara, per un importo
almeno pari a 2 [due] volte l'importo delle spese di progettazione di
cui al punto II.2.1. lett. a1) del presente Bando di Gara;
2) espletamento di servizi di cui all'art. 252 del D.P.R. 207/2010,
negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del
presente Bando di Gara, concernenti lavori appartenenti ad ognuna
delle classi e delle categorie dei lavori da progettare, di importo
pari ad almeno n. 2 (due) volta gli importi dei lavori di ognuna
delle suddette classi e categorie da progettare, di cui al punto
II.2.1. lett. c) del presente Bando di Gara;
3) svolgimento di n. 2 (due) dei servizi di cui all'art. 252 del
D.P.R. 207/2010, negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di
pubblicazione del presente Bando di Gara, riguardanti lavori
appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie dei lavori da
progettare, per un importo totale complessivo di tali servizi non
inferiore al 40% (quaranta per cento) l'importo stimato di ciascuna
classe e categoria dei medesimi lavori da progettare, calcolato con
riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di
lavori analoghi, per dimensioni e caratteristiche tecniche, a quelli
oggetto dell'affidamento
4) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato in ciascuno
dei migliori tre anni del quinquennio antecedente alla data di
pubblicazione del presente Bando di Gara - comprendente tutti i
soggetti di cui all'art. 263, comma 1, lett. d) del D.P.R. 207/2010 -
in misura almeno pari a 10 (dieci) unita' [pari a 2 volte le unita'
stimate per lo svolgimento della progettazione uguale a 5 (cinque)
unita'].
Nel caso che il concorrente sia in possesso di attestazione S.O.A.
di cui al D.P.R. 34/2000 per progettazione e costruzione, ai fini del
raggiungimento dei suddetti requisiti e' possibile sommare i
requisiti relativi all'attivita' di servizi svolta dalla struttura
tecnica del concorrente ai requisiti relativi all'attivita' di
servizi svolta dai progettisti indicati o associati.
Nel caso di indicazione o associazione di piu' progettisti, il
progettista capogruppo deve possedere i requisiti di cui ai
precedenti punti nn. 1), 2) e 4), nella percentuale non inferiore al
50% (cinquanta per cento) e la restante percentuale deve essere
posseduta cumulativamente dagli altri progettisti.
Relativamente al requisito di cui al precedente punto n. 3) i
servizi potranno essere stati eseguiti da piu' progettisti facenti
parte del raggruppamento, fermo restando che, in tal caso, i n. 2
servizi appartenenti alla medesima classe e categoria dovranno
comunque essere stati eseguiti da un solo progettista partecipante al
raggruppamento e per l'intero importo.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1. TIPO DI PROCEDURA: aperta
IV.2. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente piu'
vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri,
nell'invito a presentare offerte o a negoziare oppure nelle
specifiche.
IV.3. INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1. N. DI RIFERIMENTO ATTRIBUITO AL DOSSIER
DALL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: L1201_B08310.
IV.3.2. PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALLO STESSO APPALTO: No
IV.3.3. CONDIZIONI PER OTTENERE IL CAPITOLATO D'ONERI E LA
DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE OPPURE IL DOCUMENTO DESCRITTIVO.
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per
l'accesso ai documenti: 7 maggio 2012 - ore 12:00.
Documenti a pagamento: Si'; Prezzo: euro 50,00 iva inclusa
Condizioni e modalita' di pagamento: secondo termini e modalita'
indicati nel Disciplinare di gara.
IV.3.4. TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE
21 maggio 2012 - ore 12:00.
IV.3.6. LINGUA UTILIZZABILE NELLE OFFERTE O NELLE DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE: Italiano
IV.3.7. PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE E' VINCOLATO
DALLA PROPRIA OFFERTA: Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
IV.3.8. MODALITA' DI APERTURA DELLE OFFERTE
Data: 22 maggio 2012 - ore 11,00.
Luogo: Infrastrutture Lombarde S.p.A., via Pola N. 12/14, 20124
Milano.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: Si';
Legali rappresentanti dei concorrenti ovvero persone muniti di
specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1. TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: No.
VI.2. APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI
FONDI COMUNITARI: No.
VI.3. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) Con riferimento al punto II.3. del presente Bando di Gara, si
specifica che il termine complessivo dell'appalto e' da intendersi
in:
- 40 giorni naturali e consecutivi (non soggetti a ribasso),
decorrenti dall'ordine di servizio, come specificato nello schema di
contratto, nel capitolato speciale d'appalto - parte amministrativa,
quale termine di ultimazione della progettazione esecutiva;
- 165 giorni naturali e consecutivi (soggetti a ribasso),
decorrenti dalla data di consegna dei lavori, come specificato nelle
schema di contratto, nel capitolato speciale d'appalto - parte
amministrativa, quale termine di ultimazione dei lavori;
c) con riferimento al punto IV.2. del presente Bando di Gara, si
specifica che il criterio di aggiudicazione e' quello dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, ai sensi del combinato disposto
degli artt. 83 del D.Lgs. 163/2006 e 120 del d.P.R. 207/2010, in base
al metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato G del d.P.R.
207/2010, secondo la formula ivi indicata. In particolare, per quanto
riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa, i
coefficienti V(a)i sono determinati ai sensi del medesimo allegato G,
lettera a), numero 1.; per quanto riguarda gli elementi di natura
quantitativa, i relativi coefficienti V(a)i sono determinati ai sensi
del medesimo allegato G, lettera b). Il punteggio massimo attribuito
da apposita Commissione Giudicatrice, nominata - ai sensi dell'art.
84 del D.Lgs. 163/2006 - dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte, e' pari a punti 100. Gli elementi di
valutazione ed i punteggi per l'aggiudicazione dell'appalto sono
individuati come segue:
Elementi di valutazione, Pesi e Sub-Pesi:
A) Elementi qualitativi (punti 65):
A/1 - Ottimizzazione dei componenti (punti 55)
1/a Miglioramento delle condizioni di benessere percettivo (punti
15); 1/b Miglioramento qualitativo e prestazionale delle componenti
del locale bar/tavola fredda (punti 14); 1/c Miglioramento delle
condizioni di illuminamento, naturale e artificiale (punti 12); 1/d
Miglioramento della distribuzione e organizzazione (lay-out) degli
spazi oggetto d'intervento (punti 8); 1/e Miglioramento qualitativo e
prestazionale delle componenti dello Spazio Regione (punti 6);
A/2 - Gestione del cantiere (punti 10): 2/a Ottimizzazione degli
apprestamenti di sicurezza (punti 7), 2/b Capacita'
organizzativa/prestazionale del concorrente (punti 3)
B) Elementi quantitativi (punti 35):
B/1- Importo complessivo dei lavori (punti 24); B/2 - Importo
complessivo della progettazione (punti 3); B/3 - Termine di
esecuzione dei lavori (punti 8);
d) ai sensi dell'art. 88, comma 7, del D.Lgs. 163/2006,
l'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facolta' di procedere
contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte,
non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5
dell'art. 88 del D.Lgs. 163/2006;
e) con riferimento al punto IV.3.3. del presente Bando di Gara, si
specifica che le condizioni per ottenere la documentazione di gara
sono meglio dettagliate nel Disciplinare di Gara;
f) e' ammesso il subappalto nei limiti di legge e nel rispetto
delle previsioni di cui all'art. 37, comma 11, 91, comma 3, e 118 del
D.Lgs. 163/2006;
g) ai sensi e per gli effetti dell'art. 79 del D.Lgs. 163/2006, il
concorrente ha l'obbligo - al momento di presentazione dell'offerta -
di indicare il domicilio eletto per le comunicazioni ed il numero di
fax ai fini dell'invio delle stesse, con espressa autorizzazione
all'utilizzo di tale mezzo, secondo quanto previsto nel Disciplinare
di Gara;
h) eventuali quesiti o richieste di chiarimenti in merito alla
documentazione di gara potranno essere formulate esclusivamente a
mezzo fax 02.67.97.17.87 da inviare all'Amministrazione
Aggiudicatrice al recapito di cui al punto I.1. del presente Bando di
Gara, entro il 14 maggio 2012 - ore 12:00. Le risposte ai quesiti
tempestivamente pervenuti saranno pubblicate sul sito internet
dell'Amministrazione Aggiudicatrice www.ilspa.it - Sezione Gare -
Bandi Aperti;
i) si procedera' ad aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida, sempreche' sia ritenuta congrua, conveniente e idonea
in relazione all'oggetto del contratto;
j) nel caso di parita' di punteggio complessivo e' reputata
migliore la posizione del concorrente che abbia conseguito il miglior
punteggio tecnico; nel caso di ulteriore parita', infine, e' reputata
migliore la posizione del concorrente individuato mediante sorteggio
pubblico;
k) e' obbligatoria, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del d.P.R.
207/2010, la presa visione dei luoghi interessati dai lavori, fissata
nel giorno 13 aprile 2012 - ore 15:00, secondo le modalita' descritte
nel Disciplinare di Gara; e' previsto un ulteriore sopralluogo, non
obbligatorio per chi ha partecipato al primo sopralluogo, fissato nel
giorno 20 aprile 2012 - ore 15:00, secondo le modalita' descritte nel
Disciplinare di Gara;
l) il possesso dei requisiti di cui al punto III.2 del presente
Bando di Gara e' provato con le modalita', le forme ed i contenuti
previsti nel Disciplinare di Gara;
m) il presente Bando di Gara non vincola in alcun modo
l'Amministrazione Aggiudicatrice all'espletamento della gara, ne'
alla successiva aggiudicazione;
n) l'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva espressamente la
facolta' di sospendere/revocare/ annullare la gara o di modificare i
termini in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, senza
che cio' comporti la possibilita' di alcuna rivendicazione, pretesa,
aspettativa, risarcimento, indennizzo o richiesta di sorta;
o) l'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva, a suo insindacabile
giudizio, di chiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine alla
documentazione presentata;
p) l'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facolta' di
applicare le disposizioni di cui all'art. 140 del D.lgs. 163/2006;
q) l'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva di dare avvio
all'esecuzione del contratto in via di urgenza;
r) lo schema di contratto non contiene la clausola compromissoria;
s) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003,
esclusivamente nell'ambito della presente procedura, nonche' per
l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto;
t) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite
all'Autorita' Giudiziaria competente;
u) sono a carico dell'aggiudicatario le spese di contratto e tutti
gli oneri connessi alla sua stipulazione;
v) alla presente procedura si applica il Codice Etico degli Appalti
Regionali approvato con D.G.R. n. IX/1644 del 4 maggio 2011
(pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 19, del 9 maggio 2011), fatta
eccezione per gli artt. 2 e 5, comma 1, lettera a), primo periodo;
w) l'Aggiudicatario e' tenuto al rispetto, del "Protocollo d'intesa
per la tutela della legalita' nel settore degli appalti dei lavori
pubblici" nonche' del "Protocollo di intenti sulla regolarita' e
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro";
x) per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Bando
di Gara si rinvia al Disciplinare di Gara, al Capitolato Speciale
d'Appalto - Parte Amministrativa, allo Schema di Contratto, al
progetto posto a base di gara e relativi allegati e alla
documentazione di gara tutta disponibile presso la sede
dell'Amministrazione Aggiudicatrice, secondo le modalita' indicate
nel Disciplinare di Gara;
y) sul sito internet dell'Amministrazione Aggiudicatrice
www.ilspa.it - Sezione Gare - Bandi Aperti sono pubblicati i seguenti
documenti: Bando di Gara, Disciplinare di Gara, Schema di Contratto,
Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Amministrativa, il progetto
posto a base di gara e relativi allegati, i modelli per la domanda di
partecipazione, per le dichiarazioni sostitutive e per la
formulazione dell'offerta economica previsti nel Disciplinare di
Gara, il "Codice etico degli appalti regionali", il "Protocollo di
intesa per la tutela della legalita' nel settore degli appalti di
lavori pubblici", il "Protocollo di intenti sulla regolarita' e sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro";
z) ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. n. 207/2010, il progetto
definitivo posto a base di gara e' stato validato in data 19 marzo
2012.
aa) responsabile unico del procedimento: arch. Simona Trapletti.
bb) CIG (Codice Identificativo Gare presso l'Autorita' di
Vigilanza): 4024986385.
cc) CUP (Codice unico di progetto): H46J11000360002.
SEZIONE VI.4 PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1. ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di
Milano, via F. Corridoni n. 39, I-20122 Milano - telefono +39
02783805 - Fax +39 0276015209 - Indirizzo Internet (URL):
www.giustizia-amministrativa.it;
VI.4.2. PRESENTAZIONE DI RICORSO
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:
Previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso
giurisdizionale, ai sensi dell'art. 243-bis del D.Lgs. 163/2006:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Bando di Gara,
qualora autonomamente lesivo, ai sensi dell'art. 120, comma 5 del
D.Lgs. 104/2010;
b) entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione degli atti
di cui all'art. 79 del D.Lgs. 163/2006, ai sensi dell'art. 120, comma
5 del D.Lgs. 104/2010;
c) entro 30 giorni, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell'atto,
ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D.Lgs. 104/2010.
Il direttore generale
ing. Antonio Giulio Rognoni
T12BFM5978