Art. 11
Collaudo
1. Il collaudatore indicato dal committente nell'istanza di cui
all'articolo 2 svolge la propria attivita' in corso d'opera, in
osservanza delle vigenti norme tecniche per le costruzioni nonche'
del d.p.r. 380/2001 e della legge 5 novembre 1971, n. 1086 (Norme per
la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale
e precompresso ed a struttura metallica), per le opere in cemento
armato e a struttura metallica.
2. Il collaudatore vigila sul processo costruttivo fino
all'ultimazione dei lavori strutturali. Dell'attivita' di vigilanza
e' redatto verbale in contraddittorio con il costruttore e il
direttore dei lavori, ovvero con loro delegati, con conseguente
annotazione sul giornale dei lavori. E' redatto un ulteriore verbale,
eventualmente, prima di eseguire ciascuna variante sostanziale al
progetto autorizzato o depositato.
3. Il collaudatore redige il certificato di collaudo e la relazione
di collaudo, che riassume le attivita' svolte; ad essa sono allegati
i verbali di cui al comma 2. Il collaudatore riporta negli atti di
collaudo gli elementi essenziali della Relazione a Strutture
Ultimate. Nei casi in cui la legge non prevede l'obbligo di redazione
della "Relazione a Strutture Ultimate" di cui all'articolo 65, comma
6 del d.p.r. 380/2001 (ex articolo 6, l. 1086/1971), agli atti di
collaudo e' allegata la relazione redatta dal direttore dei lavori
per l'accettazione dei materiali.
4. Il collaudatore, nel caso previsto dall'articolo 9, comma 3,
redige il Certificato di rispondenza delle opere.
5. Salvo i casi espressamente previsti dalla legge, non sono
ammessi Relazioni a Strutture Ultimate, Collaudi e Certificati di
rispondenza, in forma parziale rispetto al progetto depositato o
autorizzato.
6. Il collaudatore, d'intesa con il direttore dei lavori, programma
e fa eseguire le prove di carico ritenute necessarie, secondo quanto
prescritto dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni.
7. Gli atti di collaudo statico sono redatti entro sessanta giorni
dall'ultimazione dei lavori strutturali. Tali atti, in duplice copia,
sono trasmessi all'Ufficio competente successivamente all'avvenuta
attestazione della eventuale Relazione a Strutture Ultimate;
l'Ufficio avvia l'istruttoria finalizzata all'attestazione
dell'avvenuto e corretto deposito degli atti di collaudo, da
rilasciarsi entro il termine di trenta, giorni dalla ricezione degli
atti.
8. Nel corso dell'istruttoria di cui al comma 7, l'Ufficio
competente puo' richiedere integrazioni o chiarimenti al direttore
dei lavori, da presentare entro un termine non superiore a dieci
giorni. In tal caso, il procedimento rimane sospeso.
9. L'Ufficio competente, nell'attivita' istruttoria degli atti di
collaudo, verifica:
a) il rispetto dei termini di legge;
b) la completezza degli atti;
c) la coerenza tra quanto riportato negli atti di cui alla
lettera b) e quanto indicato nell'istanza di cui all'articolo 2 e
nella Relazione a Strutture Ultimate, ove prevista.
10. A conclusione dell'istruttoria, in caso di esito positivo, il
Dirigente dell'Ufficio competente attesta l'avvenuto deposito degli
atti di collaudo e restituisce al collaudatore copia dello stesso. In
caso di esito negativo, emette un provvedimento motivato di diniego,
dandone notizia anche al committente e agli Uffici comunali
territorialmente competenti.
11. In caso di provvedimento positivo, il collaudatore o suo
delegato ritira presso l'Ufficio competente, una copia del
certificato di collaudo statico e ne trasmette copia al committente.
12. In caso di revoca dell'incarico o di dimissioni del
collaudatore in corso d'opera, lo stesso redige una dettagliata
relazione sull'attivita' di vigilanza svolta nel corso
dell'espletamento del suo incarico, allegando le verbalizzazioni di
cui al presente articolo e quelle relative alle ulteriori attivita'
da lui eventualmente disposte, ivi compresa l'effettuazione di prove
di carico. Tale relazione e' consegnata al committente, al fine di
trasmetterla al collaudatore in corso d'opera subentrante. In caso di
dimissioni, il collaudatore ne da' immediata comunicazione
all'Ufficio competente per territorio.
13. Il collaudatore subentrante:
a) prende atto delle opere effettivamente realizzate e riscontra
ogni eventuale violazione delle norme sismiche;
b) verbalizza, in contraddittorio con il direttore dei lavori e
con il costruttore, l'avvenuta effettuazione di tali attivita' in
occasione della ripresa dei lavori;
c) esamina la relazione del precedente collaudatore.
14. La dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del
collaudatore subentrante, da allegare alla comunicazione di cui
all'articolo 2, comma 13, attesta l'intervenuta effettuazione delle
attivita' di cui alle lettere a), b), c) del comma 13.
15. Nel caso in cui l'Ufficio competente sia dotato di procedura
informatizzata, le comunicazioni e le trasmissioni indicati nel
presente articolo, sono effettuate telematicamente.