Art. 9
Riconoscimenti a favore dell'appaltatore
in caso di ritardata consegna dei lavori
1. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso
dell'appaltatore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori
attribuibile a fatto o colpa della stazione appaltante ai sensi
dell'articolo 129, commi 8 e 9, del regolamento, l'appaltatore ha
diritto al rimborso delle spese contrattuali ai sensi dell'articolo
112 del regolamento, nonche' delle altre spese effettivamente
sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle
seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto: 1,00
per cento per la parte dell'importo fino a 500 milioni; 0,50 per
cento per la eccedenza fino a 3000 milioni, 0,20 per cento per la
parte eccedente i 3000 milioni. Nel caso di appalto integrato,
l'appaltatore ha altresi' diritto al rimborso delle spese del
progetto esecutivo nell'importo quantificato nei documenti di gara e
depurato del ribasso offerto; con il pagamento la proprieta' del
progetto e' acquisita in capo alla stazione appaltante.
2. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda
tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto al risarcimento
dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato
sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera
prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di
ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso
fino alla data di effettiva consegna dei lavori.
3. Oltre alle somme espressamente previste nei commi 1 e 2 nessun
altro compenso o indennizzo spetta all'appaltatore.
4. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del
comma 1, debitamente quantificata, deve essere inoltrata a pena di
decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta
di pagamento degli importi spettanti a norma del comma 2 deve essere
formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel
verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente
quantificata, nel registro di contabilita' con le modalita' di cui
all'articolo 165 del regolamento.
Note all'art. 9:
- Il testo dei commi 8 e 9 dell'art. 129 del decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
recante "Regolamento di attuazione della legge quadro in
materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni", e' il seguente:
"8. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o
colpa della stazione appaltante, l'appaltatore puo'
chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di
accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha
diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonche'
di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in
misura non superiore ai limiti indicati dal capitolato
generale. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si
proceda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha
diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal
ritardo, le cui modalita' di calcolo sono stabilite dal
capitolato generale.
9. La facolta' della stazione appaltante di non
accogliere l'istanza di recesso dell'appaltatore non puo'
esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma 8,
qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la
meta' del termine utile contrattuale".
- Il testo dell'art. 112 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e' il
seguente:
"Art. 112 (Spese di contratto, di registro ed
accessorie a carico dell'appaltatore). - 1. Sono a carico
dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della
copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto.
2. La liquidazione delle spese di cui al comma 1 e'
fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente
dell'ufficio presso cui e' stato stipulato il contratto.
3. Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese
di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dal giorno della consegna a quello data di
emissione del collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione".
- Il testo dell'art. 165 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e' il
seguente:
"Art. 165 (Eccezioni e riserve dell'appaltatore sul
registro di contabilita'). - 1. Il registro di contabilita'
e' firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel
giorno in cui gli viene presentato.
2. Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro,
e' invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici
giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto,
se ne fa espressa menzione nel registro.
3. Se l'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a
pena di decadenza, nel termine di quindici giorni,
esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro
le corrispondenti domande di indennita' e indicando con
precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e
le ragioni di ciascuna domanda.
4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici
giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se
il direttore dei lavori omette di motivare in modo
esauriente le proprie deduzioni e non consente alla
stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al
riconoscimento delle pretese dell'appaltatore, incorre in
responsabilita' per le somme che, per tale negligenza,
l'amministrazione dovesse essere tenuta a sborsare.
5. Nel caso in cui l'appaltatore non ha firmato il
registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto
con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e
nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono
definitivamente accertati, e l'appaltatore decade dal
diritto di far valere in qualunque termine e modo le
riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia
possibile una precisa e completa contabilizzazione, il
direttore dei lavori puo' registrare in partita provvisoria
sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti
contabili, quantita' dedotte da misurazioni sommarie. In
tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante
quando in sede di contabilizzazione definitiva delle
categorie di lavorazioni interessate vengono portate in
detrazione le partite provvisorie".