Allegato 1
Rep. n. ............... del ...................................
(ente)
INTERVENTI COMPRESI NEL PIANO DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELL'ORDINANZA
DEL MINISTRO DELL'INTERNO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE N. 2554 DEL 4 APRILE 1997.
Contratto di appalto
Intervento
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
Impresa
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
Premesso che:
con ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile n. 2554 del 4 aprile 1997,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile 1997, il
presidente della regione Toscana e' stato nominato commissario
delegato agli interventi di emergenza urgenti ed indifferibili
finalizzati al soccorso e all'assistenza delle popolazioni colpite
dagli eventi alluvionali del novembre 1996 nei territori della
provincia di Massa Carrara, nonche' agli interventi necessari alla
salvaguardia della incolumita' pubblica e privata;
con ordinanza n. B / 199 del 9 maggio 1997 il commissario delegato
ha approvato il piano degli interventi infrastrutturali di emergenza
e di prima sistemazione idrogeologica di cui all'art. 3 della
sopracitata ordinanza n. 2554 / 97, individuando gli enti attuatori
di tali interventi;
in data 26 giugno 1997 la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della protezione civile - ha preso atto formale del
piano al fine della sua attivazione;
con ordinanza n. ......... del ............................. il
commissario delegato ha approvato il disciplinare per l'attuazione
degli interventi in questione;
che l'ente ........................................................
e' stato individuato nel piano quale soggetto attuatore
dell'intervento .....................................................
....................................................................
per l'importo di L. ............... (..............).
che l'ente .......................................................
ha approvato con ...................................................
il progetto / la perizia dell'intervento di cui sopra e che del
medesimo / la medesima e' stato preso
atto dal commissario delegato con propria ordinanza n. .............
del ............ ai fini e per gli effetti di cui al punto ..........
della ordinanza n. ...............;
che l'ente ha proceduto all'affidamento dei lavori avvalendosi
delle deroghe contenute nell'art. 4, 1 della ordinanza n. 2554 / 97 e
ai sensi di quanto disposto dalla stessa disposizione;
che a seguito della trattativa privata svolta in data l'intervento
risulta appaltato alla ditta per l'importo di L. () oltre IVA al
netto del ribasso del ...........%;
che la predetta ditta ha esibito i seguenti documenti in bollo:
1) certificato di iscrizione A.N.C. per la cat. ................
classe ................ di data non anteriore ad un anno;
2) certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la
C.C.A.A.I. completo delle informazioni relative della sezione
fallimentare presso il tribunale in corso di validita' in base alle
norme vigenti, dal quale risulta che la societa' non si trova in
stato di liquidazione o di fallimento ne' siano in corso domande di
concordato e che tali procedure non si sono verificate nell'ultimo
quinquennio;
3) certificato di iscrizione al registro prefettizio in data non
anteriore a novanta giorni (per le cooperative di produzione e
lavoro);
4) copia della Gazzetta Ufficiale con cui e' stato pubblicato il
decreto di costituzione per i consorzi fra cooperative;
5) cauzione definitiva di lire .................................
mediante versamento del relativo importo presso la tesoreria
dell'ente attuatore, ovvero in titoli di Stato o garantiti dallo
Stato al valore di Borsa o a mezzo di fidejussione bancaria
costituita ai sensi di legge;
6) modello GAP in duplice copia debitamente compilato e
sottoscritto (per i contratti di importo superiore a 100 milioni);
7) certificato generale del casellario giudiziale in data non
anteriore a tre mesi relativo ai legali rappresentanti;
8) certificato carichi pendenti presso la procura di data non
anteriore a tre mesi relativo ai legali rappresentanti;
9) dichiarazione composizione societaria ai sensi dell'art. 1 del
D.P.C.M. n. 187 / 1991 (per le societa' di capitali);
che l'ente attuatore ha accertato l'insussistenza di misure
ostative di cui al decreto legislativo n. 490 / 1994.
Tutto cio' premesso
fra ................................................. rappresentato
da ..................................................................
codice fiscale .................. e la ditta .......................
rappresentata da ..................................... come risulta
dal certificato del registro delle imprese; codice fiscale
.......... partita IVA .................. si addiviene alla stipula
del seguente contratto;
Art. 1.
L'impresa, ................ col presente contratto legalmente e
formalmente si obbliga ad eseguire i lavori ...................,
in conformita' degli elaborati elencati e descritti nel capitolato
speciale d'appalto e / o perizia di spesa, che si allegano al
presente contratto onde farne parte integrante e sostanziale.
L'esecuzione dell'appalto e' subordinata alla piena ed
incondizionata osservanza del capitolato speciale d'appalto ed
annesso elenco prezzi unitari che uniti al presente contratto ne
fanno parte integrante e sostanziale.
Formano pure parte integrante del presente contratto l'ordinanza
del Ministro dell'interno n. 2554 del 4 aprile 1997 nel testo
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 4 aprile 1997 e il
disciplinare approvato con l'ordinanza n. ........... del del
presidente della giunta della regione Toscana in funzione di
commissario delegato, per quanto non vi sia materialmente allegato,
il capitolato generale d'appalto approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063 purche' le norme in esso
contenute non risultino derogate o modificate dal capitolato speciale
d'appalto e dalle clausole del presente contratto.
Art. 2.
Il prezzo netto dell'appalto e' stabilito in L. .............,
(lire ..................................), pari all'importo a base
di gara depurato del ribasso del ........ per cento, suscettibile
di variare in rapporto alla possibilita' di variazioni di
quantita' dei lavori a misura, ai sensi del C.S.A.
Art. 3.
L'impresa ............., dichiara espressamente di aver preso
visione del progetto, di aver espletato accurato sopralluogo circa
le condizioni locali ed accertate tutte le circostanze di tempo e
di luogo che possono avere influito sulla determinazione del ribasso
offerto.
Art. 4.
Ove non sia diversamente stabilito nel capitolato speciale
d'appalto e nel presente contratto per la direzione, contabilita' e
collaudazione dei lavori in appalto, si seguiranno le norme del
regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350 e del
capitolato generale d'appalto approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063.
Art. 5.
I prezzi unitari dell'elenco annesso al capitolato speciale
d'appalto rimarranno fissi ed invariabili. Non e' in alcun caso
ammessa la revisione dei prezzi.
Art. 6.
Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono fatti all'appaltatore
pagamenti per acconti sui lavori eseguiti, al netto del ribasso
offerto dalla impresa e delle prescritte ritenute di garanzia,
mediante certificati di pagamento emanati sulla base di stati di
avanzamento (S.A.L.) vistati dal responsabile dell'ufficio tecnico (o
altra denominazione della struttura competente dell'ente ove non sia
coincidente con il direttore dei lavori):
per importi contrattuali superiori ad un miliardo, quando l'importo
dei lavori eseguiti raggiunga, al netto del ribasso di gara e delle
prescritte garanzie, la somma di L. 400.000.000;
per importi contrattuali inferiori ad un miliardo con le modalita'
seguenti:
1 - 1 S.A.L. - L'importo complessivo dei lavori puo' essere
liquidato, al netto del ribasso di gara e delle prescritte ritenute
di garanzia, quando sia raggiunta l'aliquota di 1 / 3 dell'importo
contrattuale; dalla prima rata di acconto dovra' essere recuperata
l'anticipazione concessa sull'intero importo contrattuale;
2 - 2 S.A.L. - L'importo complessivo dei lavori puo' essere
liquidato al netto del ribasso di gara e delle prescritte ritenute di
garanzia, quando si raggiunge l'aliquota dei 2 / 3 dell'importo
contrattuale;
3 - 3 S.A.L. - L'importo complessivo dei lavori puo' essere
liquidato, al netto del ribasso di gara e delle prescritte ritenute
di garanzia, quando sia certificata dal direttore dei lavori
l'ultimazione dei lavori.
Il pagamento della rata di saldo nonche' lo svincolo delle ritenute
di garanzia dovranno avvenire non prima di ...... mesi e non oltre
..... mesi dalla data di ultimazione dei lavori dopo l'avvenuta
certificazione favorevole di collaudo o di regolare esecuzione (che
si stabilisce di effettuare per gli importi contrattuali inferiori ad
un miliardo).
Non sono ammesse in contabilita' polizze fidejussorie e/o
assicurative a garanzia delle prescritte ritenute.
L'ente attuatore provvedera' all'accredito all'impresa degli
importi come avanti individuati non oltre cinque giorni dal
trasferimento dei fondi da parte del commissario.
Qualora, per motivi di indisponibilita' di cassa o di ritardata
assegnazione dei finanziamenti disposti con ordinanza n. .........
del... commissario delegato, non fosse possibile l'emissione dei
mandati di pagamento dell'anticipazione e della rata di acconto,
l'impresa non avra' diritto alla rifusione di interessi legali e / o
di mora per ritardati e / o mancati pagamenti, rinunciando fin d'ora
a qualsiasi pretesa al riguardo.
Art. 7.
L'impresa in considerazione dei compiti di sorveglianza attribuiti
all'ufficio del commissario delegato con ordinanza dello stesso n.
........ del ......... dovra' assicurare oltre alla
collaborazione fissata dalle norme regolanti il presente contratto
nei confronti dell'ente appaltante, ogni adempimento richiesto dal
medesimo ufficio in ordine a verifiche, controlli, saggi ed
accertamenti ai quali sia l'amministrazione che l'impresa
dovranno sottoporsi con oneri a proprio carico, nonche' per
fornire al commissario delegato ogni atto ed elemento utile alla
rendicontazione dei lavori.
Art. 8.
L'impresa dichiara di essere a conoscenza che il commissario
delegato puo' in ogni momento, qualora ricorrano le condizioni e
presupposti di cui all'art. ..... della ordinanza del commissario
stesso n. ........ del, ..............., sostituirsi nella
esecuzione del presente contratto all'ente appaltante . Per questo
fatto l'impresa dichiara fin d'ora d'accettare la sostituzione e di
rinunciare ad ogni pretesa al riguardo.
Art. 9.
E' vietato il sub appalto ad eccezione di interventi particolari
che, se riconosciuti, verranno preventivamente autorizzati dalla
Amministrazione, in relazione alle caratteristiche degli interventi.
Art. 10.
L'impresa medesima e' tenuta alla esecuzione agli stessi patti,
prezzi e condizioni del presente contratto di opere, lavori e
forniture in aumento o diminuzione fino alla concorrenza del 20% del
prezzo di appalto, ai sensi dell'art. 11 del regio decreto n. 2440 /
1923.
Art. 11.
L'impresa da' atto, per effetto della deroga di cui dall'art. 4
della ordinanza del Ministro dell'interni n. 2554 / 1997, che le
controversie che dovessero sorgere con riferimento all'appalto sono
devolute, esperita la procedura prevista all'art. 31-bis comma 1
della legge n. 109 / 1994, cosi' come modificata dalla legge n. 216 /
1995, alla cognizione del giudice ordinario.
Il Foro competente e' quello di Lucca / Massa (in corrispondenza
dell'ambito territoriale di esecuzione dei lavori).
Art. 12.
Il tempo utile per l'ultimazione e' fissato in giorni .......
(diconsi ........) naturali e consecutivi dalla data di consegna
risultante dal verbale di consegna dei lavori di cui all'art. 9
del regolamento n. 350 / 1895.
Non sono ammesse sospensioni o proroghe per l'ultimazione dei
lavori se non in casi assolutamente eccezionali riconosciuti
dall'ente attuatore e comunque che mantengano il termine di
ultimazione entro il limite fissato dal punto 3.9 del disciplinare di
cui all'ordinanza n. .......... del .................................
.........
La penale in caso di ritardo nell'ultimazione e' fissata pari a 1 /
1000 dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo e comunque
non inferiore a L. 200.000 per ogni giorno di ritardo.
Art. 13.
Oltre agli oneri indicati nel capitolato speciale d'appalto sono a
carico dell'appaltatore:
gli oneri relativi alla osservanza delle leggi numeri 1086 / 1971 e
64 / 1974 e successive integrazioni e modificazioni, con particolare
riferimento al collaudo statico;
gli oneri relativi alla legge n. 46 / 1990, con riferimento alle
verifiche e collaudo degli impianti;
gli oneri dei collaudi tecnici e / o certificazioni, previsti da
leggi vigenti come propedeutici alla agibilita' e messa in esercizio
dell'opera e da attivarsi da parte dell'ente appaltante entro il;
gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria fino alla
certificazione di regolare esecuzione o di collaudo.
Art. 14.
I pagamenti saranno effettuati con quietanza del signor ..........
....................................................................
L'impresa, ai fini dell'emissione di ciascun mandato di pagamento,
si impegna, qualora i medesimi non esistano agli atti dell'ente
appaltante, a presentare la documentazione richiesta ai fini della
stipula nonche' quella necessaria su richiesta dell'ente appaltante.
In qualunque caso di decadenza o di cessazione della carica di
amministratore o procuratore o rappresentante legalmente autorizzato
a riscuotere, anche se tale decadenza o cessazione avvenga "ope
legis" o per fatti previsti nello statuto sociale e sia pubblicata
nei modi di legge, l'appaltatore deve tempestivamente comunicare
all'Amministrazione l'avvenuta decadenza o cessazione ovvero
sopravvenuto difetto di legittimazione da qualsiasi causa derivante;
in mancanza di tale notifica o comunicazione l'ente appaltante non
assume responsabilita' per pagamenti effettuati a persone decadute o
cessate dall'incarico o comunque non legittimate.
Art. 15.
I pagamenti saranno effettuati mediante ..........................
Art. 16.
L'impresa e' obbligata ad osservare tutte le norme di sicurezza e
di prevenzione degli infortuni sul lavoro vigenti in materia, in
particolare le disposizioni di cui leggi n. 626 / 1994 e di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 494 / 1996 e successive
modificazioni, nonche' le norme di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 55 / 1991 e relativo regolamento di esecuzione.
Qualora sia necessaria la guardiania di cantiere l'impresa dovra'
servirsi di guardie giurate con oneri a proprio carico.
Art. 17.
L'impresa non puo' porre eccezioni al fine di evitare o ritardare
la prestazione dovuta.
Art. 18.
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente
contratto o che da essa potranno derivare comprese quelle di
registrazione, sono a carico dell'impresa appaltatrice.
Il presente atto prevede prestazioni soggette all'imposta sul
valore aggiunto (IVA), legge n. 633 / 1972 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Art. 19.
I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori sono
quelli contenuti nell'elenco prezzi allegato al presente contratto e
costituente la base per l'offerta di ribasso dell'impresa.
Data, .......................
Per l'ente appaltante Per il privato contraente
........................ ................................
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile
l'impresa approva specificatamente le condizioni previste agli
articoli 3, 5, 6, 8, 12, 14, 17.
Per il privato contraente
..........................