Art. 3 
 
 
                       Prestazioni delle parti 
 
    3.1. Ai fini dell'attuazione di quanto  previsto  nel  precedente
art. 2 la Provincia, nel rispetto delle norme vigenti, si impegna a: 
    -   garantire    la    realizzazione    degli    interventi    di
riqualificazione, realizzazione ex novo  e  trasformazione  riportati
nel citato Allegato B, in osservanza di quanto stabilito nel progetto
preliminare, parte integrante del presente Accordo, e  della  vigente
normativa in materia; 
      - effettuare l'affidamento della progettazione  definitiva  per
appalto  delle  opere  sulla  base  della  progettazione  preliminare
fornita dall'Amministrazione militare; 
      -   provvedere   alla   nomina   di   un   Responsabile   della
progettazione, di un direttore dei lavori,  di  un  responsabile  del
procedimento in fase esecutiva, di un coordinatore per l'esecuzione; 
    - acquisire ed approvare,  ai  fini  del  finanziamento  e  della
redazione della documentazione di appalto, il progetto  definitivo  e
il piano di sicurezza e coordinamento  relativi  agli  interventi  da
effettuare  nelle  infrastrutture  militari  di   cui   al   progetto
preliminare ed a sottoporre lo stesso alla validazione da  parte  del
Ministero della Difesa; 
    - effettuare l'appalto delle  opere,  ai  sensi  delle  normative
vigenti in materia; 
    - assumere a proprio carico gli  oneri  finanziari  connessi  con
l'effettuazione della direzione dei lavori ed il  collaudo  in  corso
d'opera e definitivo degli  interventi  infrastrutturali.  Per  detto
collaudo  sara'  nominata  una  Commissione  mista  composta  da   un
Presidente e un membro designato dal Ministero  della  Difesa  ed  un
membro nominato dall'Amministrazione provinciale.  Detta  commissione
procedera', durante  e  ad  ultimazione  dei  lavori,  alla  verifica
tecnica degli stessi al fine di accertarne la perfetta corrispondenza
al progetto approvato. In difetto si  procedera',  tramite  la  ditta
appaltatrice, all'integrazione delle parti mancanti o incomplete; 
    - assicurare,  secondo  la  scansione  delle  fasi  previste  dal
diagramma funzionale, la  disponibilita'  delle  risorse  finanziarie
necessarie  per  l'attuazione  del  presente  Accordo,   cosi'   come
specificato nel quadro economico di cui al progetto preliminare; 
    -  assumere  a  proprio  carico  ogni  responsabilita'  ed  onere
connessi  con  l'esecuzione  degli  interventi  sulle  infrastrutture
militari consegnate alla Provincia, secondo le modalita' previste nel
presente Accordo; 
    - prendere in  consegna  temporanea  le  infrastrutture  militari
oggetto degli  interventi,  nel  rispetto  delle  fasi  indicate  nel
diagramma funzionale allegato,  e  comunque  soltanto  per  il  tempo
strettamente necessario all'esecuzione degli interventi; 
    - ad acquisire ed a prendere in consegna gli  immobili  riportati
all'art. 2 punto 2.2 let. b. che saranno trasferiti  nello  stato  di
fatto e di diritto in cui si trovano; 
    3.2. Il Ministero della Difesa si impegna a: 
      - consegnare alla Provincia, per il  tramite  dell'Agenzia  del
Demanio,  secondo  le  fasi  indicate   nell'allegato   D   diagramma
funzionale, gli immobili indicati all'art. 2 punto 2.2  lett.  b),  e
precisamente: 
        • caserma "Rossi" di MERANO; 
        • comprensorio denominato "Ex-Reatto" ubicato nel  comune  di
BRESSANONE. Con il consenso della Provincia Autonoma  di  Bolzano  si
precisa che: 
      • viene ceduta l'intera caserma "Rossi" mentre nell'intesa  era
prevista la cessione di una sola aliquota di tale caserma. 
      • la caserma  "Battisti"  sara'  ceduta,  solo  in  parte,  nei
prossimi accordi, mentre nell'Intesa del 10 agosto 2007 era  prevista
l'intera cessione. 
      • il poligono S.Maurizio di Bolzano e il deposito munizioni  di
Stilves saranno ceduti nei prossimi accordi, mentre la loro  cessione
era prevista nell'attuazione della seconda e terza fase dell'intesa. 
      • il comprensorio denominato  "Ex-Reatto"  viene  inserito  nel
presente Accordo anche se non contemplato nell'Intesa del 10/08/2007. 
    - consegnare alla Provincia le  infrastrutture  militari  oggetto
degli interventi libere da persone  e  cose,  anche  interposte,  nel
rispetto delle  fasi  indicate  nell'allegato  diagramma  funzionale;
validare i successivi livelli di progettazione; 
    -  vigilare  il  regolare  andamento  dei   lavori   tramite   un
"referente" da affiancare ai responsabili nominati dalla Provincia; 
    - cedere alla Provincia,  in  un  futuro  accordo  di  programma,
l'area "campo sportivo" presente nel comune di Varna  adiacente  alla
caserma "Verdone" dopo che l'Agenzia del demanio ne avra' stimato  il
valore. 
    3.3. L'Agenzia del Demanio,  sulla  base  delle  indicazioni  che
saranno fornite dal Ministero della Difesa in  ordine  alla  puntuale
attuazione degli accordi, si impegna a: 
    - effettuare la consegna provvisoria e definitiva alla  Provincia
degli immobili indicati all'art. 2, punto 2.2 lett. b); 
    - trasferire in proprieta' alla Provincia gli  immobili  indicati
all'art. 2 punto 2.2 lett. b), ad ultimazione e collaudo  finale  dei
lavori; 
    3.4  Eventuali  modifiche  progettuali   e/o   realizzative   non
sostanziali, che si rendessero necessarie in  fase  di  realizzazione
degli interventi, potranno essere approvate dai soggetti  interessati
secondo le ordinarie procedure previste dalla  normativa  vigente  in
materia di lavori pubblici senza che cio' determini  alcuna  modifica
al presente Accordo.