Art. 9.
1. I lavori, le provviste ed i servizi di cui all'art. 1, ove
l'importo superi, al netto degli oneri fiscali, le lire sette
milioni, devono, prima che se ne disponga il pagamento, essere
sottoposti a collaudo.
2. Per i lavori di cui al comma 1, i certificati di regolare
esecuzione o di collaudo debbono essere emessi secondo le modalita'
ed i termini fissati dall'art. 5 della legge 10 dicembre 1981, n.
741.
3. Per i lavori, le provviste ed i servizi, il cui importo di spesa
non superi, al netto degli oneri fiscali, le lire sette milioni o
che, per la loro natura, non possono essere sottoposti a collaudo o
non sia possibile certificarne la regolare esecuzione, la relativa
dichiarazione e' sostituita da un'attestazione del capo dell'ufficio
che ha ordinato i lavori, le provviste ed i servizi o da un suo
delegato, dalla quale risulti che i lavori, le provviste od i servizi
sono stati eseguiti regolarmente.
4. E' ammesso il collaudo parziale dei lavori, delle provviste e
dei servizi secondo le norme di cui al presente articolo; in tal caso
i pagamenti in conto sono disposti secondo le misure di cui all'art.
48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive
modificazioni.
5. Al collaudo non puo' partecipare chi ha avuto ingerenze
nell'ordinazione, direzione o sorveglianza dei lavori, delle
provviste e dei servizi.
Note all'art. 9:
- Il testo dell'art. 5 della legge n. 741/1981
(ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per
l'esecuzione di opere pubbliche) e' il seguente:
"Art. 5 (Termini e modalita' dei collaudi). - La
collaudazione dei lavori pubblici deve essere conclusa
entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
Nel caso di lavori complessi o qualora lo richieda la
particolare natura dei lavori, il capitolato speciale puo'
prolungare tale termine per un periodo comunque non
superiore ad un anno dall'ultimazione dei lavori.
Nel caso di lavori di importo sino a 150 milioni di
lire, il certificato di collaudo e' sostituito da quello di
regolare esecuzione. Per i lavori di importo superiore ma
non eccedente i 1.000 milioni di lire, e' in facolta'
dell'amministrazione di sostituire il certificato di
collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato
di regolare esecuzione e' comunque emesso non oltre tre
mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
Se il certificato di collaudo o quello di regolare
esecuzione non sono approvati entro due mesi dalla scadenza
dei termini di cui ai precedenti commi e salvo che cio' non
dipenda da fatto imputabile all'impresa, l'appaltatore,
ferme restando le eventuali responsabilita' a suo carico
accertate in sede di collaudo, ha diritto alla restituzione
della somma costituente la cauzione definitiva, delle somme
detenute ai sensi dell'art. 48, primo comma, del
regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato approvato con regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, come successivamente
modificato, e di tutte quelle consimili trattenute a titolo
di garanzia. Alla stessa data si estinguono le eventuali
garanzie fidejussorie.
Trascorsi i termini di cui ai commi precedenti,
l'impresa puo' proporre, ai sensi delle norme vigenti,
giudizio arbitrale o ordinario per le controversie nascenti
dal contratto di appalto, anche se non e' stato ancora
approvato il collaudo o il certificato di regolare
esecuzione. L'impresa puo' tuttavia instaurare il giudizio
successivamente, nei termini previsti dalle norme vigenti,
una volta che l'amministrazione le abbia notificato il
provvedimento che risolve le controversie in sede
amministrativa. Restano salve le norme vigenti per le
controversie in corso d'opera".
- Il testo dell'art. 48 del regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita
generale dello Stato, approvato con regio decreto n.
827/1924, come modificato dall'art. 1 del D.P.R. 13
novembre 1976, n. 904 e' il seguente:
"Art. 48. - Nei contratti per forniture, trasporti e
lavori, i pagamenti in conto, da disporsi per somme dovute
e giustificate dai prescritti documenti nei limiti in cui
sono ammessi dalla legge non possono eccedere i
novantacinque centesimi dell'imposta contrattuale.
E' fatta eccezione per le provviste a scadenza rateale,
per le quali puo' farsi il pagamento dell'intero prezzo
delle materie gia' accettate in rate complete.
Se contratti per provviste o forniture hanno durata di
piu' anni, la liquidazione puo' essere fatta a periodi
trimestrali, semestrali o annuali, secondo l'oggetto dei
contratti e possono essere dati i saldi corrispondenti alle
opere eseguite od alle materie consegnate".