Rep. n. del
(ente) .........................................
INTERVENTI COMPRESI NEL PIANO DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELL'ORDINANZA
DEL MINISTRO DELL'INTERNO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE N. 2449 DEL 25.6.1996
CONTRATTO DI APPALTO
INTERVENTO
..................................................................
..................................................................
...........
..................................................................
...........
..................................................................
...........
IMPRESA: ..........................................................
..................................................................
...........
..................................................................
...........
..................................................................
...........
PREMESSO CHE:
- con Ordinanza del Ministro dell'Interno delegato per il
coordinamento della Protezione Civile - n. 2449 del 25 giugno 1996,
pubblicata nella G.U. del 01/07/96, il Presidente della Regione
Toscana e' stato nominato Commissario Delegato agli interventi di
emergenza urgenti ed indifferibili finalizzati al soccorso e
all'assistenza delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali
del 19/06/96 nei territori delle Province di Lucca e Massa Carrara,
nonche' agli interventi necessari alla salvaguardia della
incolumita' pubblica e privata;
- con Ordinanza n. 13 del 15/07/96 il Commissario Delegato ha
approvato il Piano degli Interventi infrastrutturali di emergenza e
di prima sistemazione idrogeologica di cui all'art. 3 della
sopracitata ordinanza n. 2449/96, individuando gli enti attuatori
di tali interventi;
- con nota n. 56545 del 17/07/96 la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - ha preso atto
formale del Piano al fine della sua attivazione;
- con ordinanza n. 17 del 26.7.96 il Commissario Delegato ha
approvato la integrazione e parziale rimodulazione del piano;
- con nota n. 56587 del 1.8.96 la Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - ha preso atto
formale della integrazione e parziale rimodulazione del piano;
- con ordinanza n. 14 del 19/07/96 il Commissario Delegato ha
approvato il disciplinare per l'attuazione degli interventi in
questione;
- che l'ente ......................................................
e' stato individuato nel Piano quale soggetto attuatore
dell'intervento ...................................................
..................................................................
..................................................................
per l'importo di L. ................... (........................)
- che l'ente ..................................... ha approvato con
....................... - avvalendosi della deroga di cui agli
articoli 32 e 35 della L. 8.6.1990, n. 142, il progetto/la perizia
dell'intervento di cui sopra e che del medesimo/la medesima e'
stato preso atto dal Commissario Delegato con propria Ordinanza n.
del ai fini e per gli effetti di cui al punto 2.8. della
Ordinanza n. 14/96;
- che l'ente ha proceduto all'affidamento dei lavori ai sensi di
quanto disposto dall'articolo 7, 1 comma e avvalendosi delle
deroghe contenute nell'articolo 8, 4 comma della Ordinanza n.
2449/96
- che a seguito della trattativa privata svolta in data ...........
l'intervento risulta appaltato alla Ditta .........................
per l'importo di L. ............... (.......................) oltre
IVA al netto del ribasso del ........ %;
- che la predetta Ditta ha esibito i seguenti documenti in bollo:
1) Certificato di Iscrizione ANC per la CAT .... CLASSE .... di data
non anteriore ad un anno;
2) Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la
C.C.A.A.I. oppure Certificato della Cancelleria Commerciale del
Tribunale (per Societa' o Ditte individuali):
3) Certificato della Sezione Fallimentare presso il Tribunale (per
Societa' Commerciali) di data non anteriore a tre mesi dal quale
risulta che la Societa' non si trova in stato di liquidazione o di
fallimento ne' siano in corso domande di concordato e che tali
procedure non si sono verificate nell'ultimo quinquennio;
4) Certificato di iscrizione al Registro Prefettizio in data non
anteriore a 90 giorni (per le Cooperative di Produzione e Lavoro);
5) Copia della Gazzetta Ufficiale con cui e' stato pubblicato il
Decreto di costituzione per i Consorzi fra Cooperative;
6) Cauzione definitiva di lire ....................... mediante
versamento del relativo importo presso la Tesoreria dell'ente
attuatore, ovvero in Titoli di Stato o garantiti dallo Stato al
valore di Borsa o a mezzo di fideiussione bancaria costituita ai
sensi di legge;
7) Modello GAP in duplice copia debitamente compilato e sottoscritto;
8) Certificato Generale del Casellario Giudiziale in data non
anteriore a 3 mesi;
9) Certificato Carichi pendenti presso la Procura di data non
anteriore a 3 mesi;
10) Dichiarazione composizione societaria ai sensi dell'art. 1 del
D.P.C.M. 187/1991 (per le societa' di Capitali);
- che l'ente attuatore ha accertato l'insussistenza di misure
ostative di cui al D. leg.vo. n. 490/94;
TUTTO CIO' PREMESSO
Fra ................................... rappresentato
da ................................................................
C.F. ......................................
e la Ditta ........................................................
..................................................................
rappresentata da
giusto certificato del Tribunale Civile di Sezione Commerciale
C.F. Partita IVA
si addiviene alla stipula del seguente contratto
ARTICOLO 1
L'impresa ......................................., col presente
contratto legalmente e formalmente si obbliga ad eseguire i lavori
..................................................................
.................................................................,
in conformita' degli elaborati elencati e descritti nel Capitolato
Speciale d'Appalto e/o Perizia di spesa, che si allegano al presente
contratto onde farne parte integrante e sostanziale.
L'esecuzione dell'appalto e' subordinata alla piena ed incondizionata
osservanza del capitolato Speciale d'Appalto ed annesso elenco prezzi
unitari che uniti al presente contratto ne fanno parte integrante e
sostanziale.
Formano pure parte integrante del presente contratto l'Ordinanza del
Ministro dell'Interno n. 2449 del 25.6.1996 nel testo pubblicato
nella G.U. n. 152 del 1.7.1996 e l'Ordinanza n. 14 del 19.1996 del
Presidente della G.R.T. in funzione di Commissario delegato, per
quanto non vi sia materialmente allegato, il Capitolato Generale
d'Appalto approvato con D.P.R. 16.07.1962, n. 1063 purche' le norme
in esso contenute non risultino derogate o modificate dal Capitolato
Speciale d'Appalto e dalle clausole del presente contratto.
ARTICOLO 2
Il prezzo netto dell'appalto e' stabilito in L. (lire
..............................), pari all'importo a base di gara
depurato del ribasso del ..... per cento, suscettibile di variare in
rapporto alla possibilita' di variazioni di quantita' dei lavori a
misura, ai sensi del C.S.A.
ARTICOLO 3
L'Impresa ..................................., dichiara espressamente
di aver preso visione del progetto, di aver espletato accurato
sopralluogo circa le condizioni locali ed accertate tutte le
circostanze di tempo e di luogo che possono aver influito sulla
determinazione del ribasso offerto.
ARTICOLO 4
Ove non sia diversamente stabilito nel Capitolato Speciale d'Appalto
e nel presente contratto per la direzione, contabilita' e
collaudazione dei lavori in appalto, si seguiranno le norme del
regolamento approvato con R.D. 25.5.1895, n. 350 e del Capitolato
Generale d'Appalto approvato con D.P.R. 16.07.1962, n. 1063.
ARTICOLO 5
I prezzi unitari dell'elenco annesso al capitolato speciale d'appalto
rimarranno fissi ed invariabili. Non e' in alcun caso ammessa la
revisione dei prezzi.
ARTICOLO 6
Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono fatti all'appaltatore
pagamenti per:
a) anticipazione nella misura del 10% dell'importo contrattuale
previo verbale di consegna dei lavori e dichiarazione di inizio
lavori redatta dal Direttore dei Lavori;
b) acconti sui lavori eseguiti, al netto del ribasso offerto dalla
Impresa e dalle prescritte ritenute di garanzia, mediante certificati
di pagamento emanati sulla base di stati di avanzamento (S.A.L.)
vistati dal responsabile dell'Ufficio tecnico (o altra denominazione
della struttura competente dell'ente ove non sia coincidente con il
Direttore dei Lavori)
- per importi contrattuali superiori a 1 miliardo
quando l'importo dei lavori eseguiti raggiunga, al lordo del ribasso
offerto la somma di L. 500.000.000;
- per importi contrattuali inferiori a 1 miliardo
con le modalita' seguenti:
1 - 1 S.A.L. - L'importo complessivo dei lavori puo' essere
liquidato, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute di
garanzia, quando sia raggiunta l'aliquota di 1/3 dell'importo
contrattuale; dalla prima rata di acconto dovra' essere recuperata
l'anticipazione concessa sull'intero importo contrattuale;
2 - 2 S.A.L. - L'importo complessivo dei lavori puo' essere
liquidato, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute di
garanzia, quando si raggiunge l'aliquota dei 2/3 dell'importo
contrattuale;
3 - 3 S.A.L. - L'importo complessivo dei lavori puo' essere
liquidato, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute di
garanzia, quando sia certificata dal Direttore dei lavori
l'ultimazione dei lavori.
Il pagamento della rata di saldo nonche' lo svincolo delle ritenute
di garanzia dovranno avvenire non prima di .... mesi e non oltre
.... mesi dalla data di ultimazione dei lavori dopo l'avvenuta
Certificazione favorevole di Collaudo o di Regolare esecuzione (che
si stabilisce di effettuare per gli importi contrattuali inferiori ad
un miliardo).
Non sono ammesse in contabilita' polizze fidejussorie e/o
assicurative a garanzia delle prescritte ritenute.
L'ente attuatore provvedera' all'accredito all'Impresa degli importi
come avanti individuati non oltre 5 giorni dal trasferimento dei
fondi da parte del Commissario.
Qualora, per motivi di indisponibilita' di cassa o di ritardata
assegnazione dei finanziamenti disposti con Ordinanza n. del del
Commissario Delegato, non fosse possibile l'emissione dei mandati di
pagamento dell'anticipazione e della rata di acconto, l'Impresa non
avra' diritto alla rifusione di interessi legali e/o di mora per
ritardati e/o mancati pagamenti, rinunciando fin d'ora a qualsiasi
pretesa al riguardo.
ARTICOLO 7
L'Impresa in considerazione dei compiti di sorveglianza attribuiti
all'Ufficio del Commissario Delegato con Ordinanza dello steso n. 14
del 19.07.1996, dovra' assicurare oltre alla collaborazione fissata
dalle norme regolanti il presente contratto nei confronti dell'ente
appaltante, ogni adempimento richiesto dal medesimo Ufficio in ordine
a verifiche, controlli, saggi ed accertamenti ai quali sia
l'Amministrazione che l'impresa dovranno sottoporsi con oneri a
proprio carico, nonche' per fornire al Commissario Delegato ogni atto
ed elemento utile alla rendicontazione dei lavori.
ARTICOLO 8
L'Impresa dichiara di essere a conoscenza che il Commissario Delegato
puo' in ogni momento, qualora ricorrano le condizioni e presupporti
di cui all'articolo 7.1 dell'Ordinanza del Commissario stesso n. 14
del 19.07.1996, sostituirsi nella esecuzione del presente contratto
all'ente appaltante. Per questo fatto l'impresa dichiara fin d'ora
d'accettare la sostituzione e di rinunciare ad ogni pretesa al
riguardo.
ARTICOLO 9
E' vietato il sub appalto ad eccezione di interventi particolari che,
se riconosciuti, verranno preventivamente autorizzati dalla
Amministrazione, in relazione alle caratteristiche degli interventi.
ARTICOLO 10
Le parti si danno reciprocamente atto che per effetto dall'articolo
8, 4 comma della Ordinanza del Ministro dell'Interni n. 2449/96, il
presente contratto e' affidato, fra l'altro, in deroga di quanto
disposto dall'articolo dall'articolo 11 del R.D. 18.11.1923, n. 2240
e che pertanto l'Impresa medesima e' tenuta alla esecuzione agli
stessi patti, prezzi e condizioni del presente contratto di opere,
lavori e forniture in aumento o diminuzione fino alla concorrenza del
20% del prezzo di appalto.
ARTICOLO 11
L'Impresa da' atto, per effetto della deroga di cui all'articolo 8, 4
comma della Ordinanza del Ministro dell'Interni, n. 2449/96, che le
controversie che dovessero sorgere con riferimento all'appalto sono
devolute, esperita la procedura prevista all'articolo 31 bis comma 1
della Legge n. 109/94, cosi' come modificata dalla Legge n. 216/95,
alla cognizione del Giudice Ordinario.
Il Foro competente e' quello di LUCCA/MASSA (in corrispondenza
dell'ambito territoriale di esecuzione dei lavori)
ARTICOLO 12
Il tempo utile per l'ultimazione e' fissato in giorni ......
(diconsi ............) naturali e consecutivi dalla data di consegna
risultante dal verbale di consegna dei lavori di cui all'articolo 9
della Regolamento n. 350/1895.
Non sono ammesse sospensioni o proroghe per l'ultimazione dei lavori
se non in casi assolutamente eccezionali riconosciuti dall'Ente
attuatore e comunque che mantengano il termine di ultimazione entro
il limite fissato dal punto 3.3 dell'Ordinanza del Commissario
Delegato n. 14 del 19 luglio 1996.
La penale in caso di ritardo nell'ultimazione e' fissata pari a 1/30
dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.
ARTICOLO 13
Oltre agli oneri indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto sono a
carico dell'appaltatore:
- gli oneri relativi alla osservanza delle leggi n. 1086/71 e 64/74 e
successive integrazioni e modificazioni, con particolare
riferimento al collaudo statico;
- gli oneri relativi alla Legge n. 46/90 con riferimento alle
verifiche e collaudo degli impianti;
- gli oneri dei collaudi tecnici e/o certificazioni, previsti da
leggi vigenti come propedeutici alla agibilita' e messa in
esercizio dell'opera o da attivarsi da parte dell'Ente appaltante
entro il .............
- gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria fino alla
certificazione di regolare esecuzione o di collaudo.
ARTICOLO 14
I pagamenti saranno effettuati con quietanza del Signor
........................
L'impresa, ai fini dell'emissione di ciascun mandato di pagamento, si
impegna qualora i medesimi non esistano agli atti dell'Ente
appaltante a presentare un Certificato di data non anteriore a 3 mesi
rilasciato dal competente Tribunale - Sezione fallimentare -
attestante l'inesistenza di sentenze dichiarative di fallimento o di
procedure in corso che possano costituire impedimento al pagamento;
Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la
C.C.A.A.I. o Certificato della Cancelleria Commerciale del Tribunale
(per le Societa' Commerciali), dal quale risulti che la societa' non
si trovi in stato di liquidazione o di fallimento, ne' siano in corso
domande di concordato, rilasciato in data non anteriore a tre mesi;
Stato di famiglia e certificato di residenza del titolare e del
Direttore tecnico dell'Impresa (per le Ditte individuali); Stato di
Famiglia e certificato di residenza di tutti i soci e Direttori
Tecnici (per le Societa' di persone); Stato di Famiglia e Certificato
di residenza dei legali rappresentanti e Direttori tecnici (per le
Societa' di capitale e Cooperative).
In qualunque caso di decadenza o di cessazione della carica di
amministratore o procuratore o rappresentante legalmente autorizzato
a riscuotere, anche se tale decadenza o cessazione avvenga "ope
legis" o per fatti previsti nello statuto sociale e sia pubblicata
nei modi di legge, l'appaltatore deve tempestivamente comunicare
all'Amministrazione l'avvenuta decadenza o cessazione ovvero
sopravvenuto difetto di legittimazione da qualsiasi causa derivante;
in mancanza di tale notifica o comunicazione l'ente appaltante non
assume responsabilita' per pagamenti effettuati a persone decadute o
cessate dall'incarico o comunque non legittimate.
ARTICOLO 15
I pagamenti saranno effettuati mediante ................
ARTICOLO 16
L'impresa e' obbligata ad osservare tutte le norme di cui leggi n.
646/1982 e n. 55/1990 e successive modificazioni.
Qualora sia necessaria la guardiania di cantiere l'Impresa dovra'
servirsi di Guardie Giurate con oneri a proprio carico.
L'impresa e' tenuta all'osservanza delle norme di sicurezza e di
prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonche' delle norme previste
dal D.P.R. 10.01.1991, n. 55 e relativo regolamento di esecuzione.
ARTICOLO 17
L'impresa non puo' porre eccezioni al fine di evitare o ritardare la
prestazione dovuta.
ARTICOLO 18
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente
contratto o che da essa potranno derivare comprese quelle di
registrazione, sono a carico dell'Impresa appaltatrice.
Il presente atto prevede prestazioni soggette all'imposta sul valore
aggiunto (IVA), legge n. 633/72 e successive modificazioni ed
integrazioni.
ARTICOLO 19
I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori sono quelli
contenuti nell'elenco prezzi allegato al presente contratto e
costituente la base per l'offerta di ribasso dell'Impresa.
ARTICOLO 20 (eventuale)
Si da' atto che al finanziamento dei lavori di cui al presente
contratto si provvede con onere a totale carico dei fondi di cui al
Piano di interventi approvato dal Commissario Delegato con Ordinanza
con quota del n. 13 del 19.07.1997.
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 c.c. l'impresa approva
specificatamente le condizioni previste agli articoli: 3, 5, 6, 8,
10, 12, 17.