Art. 80.
Forme di pubblicita'
1. Le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori pubblici
di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP,
contenuti nei programmi, sono rese note mediante comunicazione di
preinformazione all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione
europea.
2. Per i lavori di importo pari o superiore al controvalore in Euro
di 5.000.000 DSP, gli avvisi ed i bandi sono inviati all'Ufficio
delle pubblicazioni ufficiali della Unione europea. Gli avvisi e i
bandi sono altresi' pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e, dopo dodici giorni dall'invio all'ufficio
delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea, per estratto su
almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su
almeno due a maggiore diffusione nella regione dove si eseguono i
lavori. La pubblicazione reca menzione della data di spedizione e non
deve contenere informazioni diverse rispetto a quelle comunicate, le
stazioni appaltanti devono essere in grado di provare la data di
spedizione.
3. Per i lavori di importo pari o superiore ad un milione ed
inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, gli avvisi ed
i bandi di gara sono pubblicati sul foglio delle inserzioni della
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, per estratto, con le
modalita' previste dal comma 2.
4. Per i lavori di importo compreso tra 500.000 ed 1.000.000 di
Euro, gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati sul Bollettino
ufficiale della regione nella quale ha sede la stazione appaltante e,
per estratto, su almeno due dei principali quotidiani avente
particolare diffusione nella provincia dove si eseguono i lavori.
5. Quando l'importo dei lavori posto in gara non raggiunge i
500.000 Euro, la pubblicazione puo' essere effettuata soltanto
nell'Albo Pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell'Albo
della stazione appaltante.
6. E' facolta' della stazione appaltante ricorrere ad ulteriori
forme di pubblicita', anche telematica.
7. Gli estratti di avvisi e di bandi di gara contengono le seguenti
notizie: la tipologia delle commesse, l'importo dei lavori, la
localita' di esecuzione, la data di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' Europee e sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, la data di presentazione dell'offerta e della
domanda di partecipazione alla gara, l'indirizzo dell'ufficio ove
poter acquisire le informazioni necessarie.
8. Le stesse modalita' sono osservate per la pubblicazione dei dati
di cui all'articolo 29, comma 1, lettere f), f bis) e f ter) della
Legge.
9. Ai fini del presente articolo, per quotidiani nazionali si
intendono quelli aventi una significativa diffusione, in termini di
vendita, in tutte le regioni e destinati prevalentemente a fornire
contenuti informativi di interesse generale; per quotidiani regionali
o provinciali si intendono quelli piu' diffusi, in termini di
vendita, nel relativo territorio e destinati prevalentemente a
fornire contenuti informativi di interesse generale concernenti
anche, in misura significativa, la cronaca locale; sono equiparati ai
quotidiani provinciali i periodici a diffusione locale che abbiano
almeno due uscite settimanali e che abbiano il formato,
l'impostazione grafica e i contenuti redazionali tipici dei giornali
quotidiani.
10. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti di gara e' indicato il
nome del responsabile del procedimento.
11. Gli avvisi di preinformazione, i bandi di gara, gli avvisi
degli appalti aggiudicati sono redatti secondo gli schemi di cui agli
allegati I, L, M, N, O.
12. L'osservatorio dei lavori pubblici assicura la trasmissione
annuale alla Commissione Europea dei prospetti statistici relativi ai
contratti di appalto di lavori stipulati dalle amministrazioni
aggiudicatrici nell'anno precedente, contenenti il numero e il valore
globale dei contratti aggiudicati al di sopra della soglia
comunitaria, le procedure di aggiudicazione seguite, le categorie dei
lavori appaltati, la razionalita' dell'impresa aggiudicataria.
Note all'art. 80:
Il testo dell'articolo 29, comma 1, lettere f), f bis) e
f ter) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni e' il seguente:
"Art. 29 (Pubblicita'). 1. Il regolamento disciplina le
forme di pubblicita' degli appalti e delle concessioni
sulla base delle seguenti norme regolatrici: f) prevedere
che le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti
aggiudicatori o realizzatori, prima della stipula del
contratto o della concessione, anche nei casi in cui
l'aggiudicazione e' avvenuta mediante trattativa privata,
provvedano, con le modalita' di cui alle lettere a), b) e
c) del presente comma, alla pubblicazione dell'elenco degli
invitati e dei partecipanti alla gara, del vincitore o
prescelto, del sistema di aggiudicazione adottato,
dell'importo di aggiudicazione dei lavori, dei tempi di
realizzazione dell'opera, del nominativo del direttore dei
lavori designato, nonche', entro trenta giorni dal loro
compimento ed effettuazione, dell'ultimazione dei lavori,
dell'effettuazione del collaudo, dell'importo finale del
lavoro.
f-bis) nei casi in cui l'importo finale dei lavori superi
di piu' del 20 per cento l'importo di aggiudicazione o di
affidamento e/o l'ultimamente dei lavori sia avvenuta con
un ritardo superiore ai sei mesi rispetto al tempo di
realizzazione dell'opera fissato all'atto
dell'aggiudicazione o dell'affidamento, prevedere forme di
pubblicita', con le stesse modalita' di cui alle lettere b)
e c) del presente comma ed a carico dell'aggiudicatario o
dell'affidatario, diretta a rendere note le ragioni del
maggior importo e/o del ritardo nell'effettuazione dei
lavori;
f-ter) nei casi di contenzioso, di cui agli articoli
31-bis, commi 2 e 3, e 32, gli organi giudicanti devono
trasmettere i dispositivi delle sentenze e delle pronunce
emesse all'Osservatorio e, qualora le sentenze o le
pronunce dispongano variazioni rispetto agli importi di
aggiudicazione o di affidamento dei lavori, disporre forme
di pubblicita', a carico della parte soccombente, con le
stesse modalita' di cui alle lettere b) e c) del presente
comma".