Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Atti correlati
BANDO DI GARA - FORNITURE SOTTO SOGLIA SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Ministero della Difesa - Arsenale Militare Marittimo - Via Darsena s.n. 96011 Augusta (SR). Contatto: Direzione Amministrativa. Attenzione: Ing. Del Bufalo - Dott.ssa Musumarra. Tel. 0931 420402/261/274. Fax 0931 420261/262/264. E-mail: mnarsen.au.amm@marina.difesa.it. Indirizzo internet: http://www.marina.difesa.it/gare/index.asp?ente=033. Ulteriori informazioni, il capitolato d'oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopra indicato. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA': Ministero della Difesa. L'amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici. SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all'appalto: PR/20/10 - Fornitura di un elettro-compressore aria a bassa pressione trasportabile per l'area di Pantano Daniele di Marinarsen Augusta. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Forniture - Acquisto. Luogo di consegna: Arsenale Militare Marittimo - comprensorio Pantano Danieli - 96011 Augusta (SR). Codice NUTS: ITG19. II.1.3) L'avviso riguarda: Un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione degli acquisti: Lotto 1) fornitura di un elettro-compressore aria a bassa pressione trasportabile avente le seguenti caratteristiche: alimentazione 380V/ 50 Hz; pressione di esercizio max 13 bar - min 4 bar; portata aria 11,2 mc/min; potenza motore non inferiore a 75 KW; livello di rumore non superiore a 70 dB(A). Lotto 2) fornitura di accessori vari. II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti). 42123000-7 (compressori). II.1.7) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP):No. II.1.8) Divisione in lotti: Si (due). Le offerte vanno presentate per entrambi i lotti. Non e' ammessa l'aggiudicazione in lotti separati. II.1.9) Ammissibilita' di varianti: No. II.2) QUANTITATIVO O ENTITA' DELL'APPALTO II.2.1) Quantitativo o entita' totale: Euro 66.666.66 + IVA cosi' articolato: Lotto 1) Euro 35.833,33 + IVA. Lotto 2) Euro 30.833,33 + IVA. II.2.2) Opzioni: No. II.3) TERMINE DI ESECUZIONE: 90 giorni dalla notifica dell'avvenuta approvazione del contratto. SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: a corredo dell'offerta sara' richiesta una garanzia pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, eventualmente ridotta ai sensi dell'art. 75 - comma 7 del D.Lgs. 163/2006. L'aggiudicatario dovra' prestare, per la stipula del contratto, una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale eventualmente incrementata secondo quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e/o ridotta ai sensi dell'art. 40 - comma 7. III.1.2) Principali modalita' di finanziamento e di pagamento e disposizioni applicabili: i pagamenti saranno cosi' effettuati, mediante mandato sui fondi disponibili presso la competente ragioneria dello stato: 90% dell'importo di ogni lotto dopo l'ultimazione della fornitura, il relativo collaudo con esito favorevole e l'accettazione dei prodotti; 10% dell'importo di ogni lotto dopo la presa in carico dei prodotti e la scadenza del periodo di garanzia di 730 gg. dal collaudo favorevole. Su richiesta della Ditta l'Amministrazione ammettera' il pagamento anticipato della 2^ rata di ogni lotto insieme alla 1^ rata previa costituzione di idonea garanzia ai sensi della legge 10/06/82 N° 348, di importo pari al 10% del prezzo del contratto. I pagamenti saranno effettuati, dopo le verifiche di legge, entro 90 gg. dalla data di approvazione del certificato di collaudo o di fine garanzia, ovvero dalla presentazione della fattura, se successiva. In caso di ritardi sui pagamenti si applica il D.Lgs. n. 231/2002. III.1.3) Forma giuridica dei partecipanti: Possono partecipare i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006. Ogni concorrente puo' partecipare o singolarmente o in un solo raggruppamento o consorzio. Per i raggruppamenti ed i consorzi si applicano gli artt. 35, 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006 di rispettiva pertinenza. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale - informazioni e formalita' necessarie per valutare la conformita' ai requisiti: 1) dichiarazione sottoscritta in conformita' al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 che il concorrente non versi in una delle condizioni previste dall'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) del D.Lgs. 163/2006 indicando anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione. In caso di raggruppamento o consorzio la dichiarazione sara' resa da tutti i singoli operatori economici raggruppati o consorziati. 2) Dichiarazione sottoscritta in conformita' al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 che alla gara non concorrono singolarmente, o in raggruppamento o consorzio, altri operatori economici nei confronti dei quali sussistono rapporti di collegamento o controllo determinati in base ai criteri di cui all'art. 2359 del Codice Civile e che i concorrenti non sono coinvolti in situazioni lesive della par condicio tra i concorrenti medesimi e/o lesive della segretezza dell'offerta. 3) Iscrizione nei registri di cui all'art. 39 del D.Lgs. 163/2006 (per le ditte operanti in Italia iscrizione alla C.C.I.A.A.). Il possesso di tale requisito potra' essere attestato anche mediante dichiarazione sostitutiva in conformita' al D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 4) I consorzi dovranno dichiarare in quale fattispecie rientrano fra quelle previste dall'art. 34 - comma 1 - lett. b), c) ed e). III.2.2) Capacita' economica e finanziaria - informazioni e formalita' necessarie per valutare la conformita' ai requisiti: dichiarazione sottoscritta in conformita' al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo alle forniture nel settore oggetto della gara, realizzate negli ultimi 3 esercizi. Se il concorrente non e' in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attivita' da meno di 3 anni, di presentare le referenze richieste, puo' provare la propria capacita' economica e finanziaria, mediante qualsiasi altro idoneo documento. Livelli minimi di capacita' richiesti: Il fatturato globale d'impresa realizzato negli ultimi 3 esercizi dovra' essere almeno pari a 2 volte l'importo della gara. III.2.3) Capacita' tecnica - informazioni e formalita' necessarie per valutare la conformita' ai requisiti: 1) Dichiarazione sottoscritta in conformita' al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 concernente l'elenco delle principali forniture eseguite negli ultimi 3 anni, con indicazione degli importi, date e destinatari, pubblici o privati. 2) Indicazione delle attivita' e della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare con le limitazioni di cui alla sezione VI.3.) punto 5. Livelli minimi di capacita' eventualmente richiesti: e' richiesta l'avvenuta esecuzione, negli ultimi 3 anni, di forniture di prodotti analoghi a quelli oggetto della gara. III.2.4) Appalti riservati: No. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta. IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un'offerta: no. IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo piu' basso. IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica: No. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice: PR/20/10 - C.I.G:057493C75 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 23.07.2010. Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 29.07.2010. SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No. VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 1) Determinazione a contrarre n. 21 del 29.06.2010; 2) La domanda di partecipazione dovra' essere corredata della documentazione di cui alla sezione III.2) ed essere inserita in una busta sul cui esterno dovranno essere riportati: la descrizione e la denominazione dell'appalto, il numero di riferimento attribuito al dossier e la dicitura: "domanda di partecipazione". 3) I concorrenti nella domanda di partecipazione dovranno dichiarare espressamente: a) Il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003; b) Il domicilio eletto per l'effettuazione delle comunicazioni previste dal D.Lgs. n.163/2006; c) Se autorizzano l'utilizzo del fax per le suddette comunicazioni, fornendo il relativo numero; 4) L'amministrazione si riserva la facolta' di non procedere all'indizione della gara; 5) E' consentito il subappalto secondo le modalita' di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006; 6) L'amministrazione verifichera' in sede di gara il possesso dei requisiti di cui alla sezione III.2) ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006; 7) Il concorrente puo' soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo avvalendosi dei requisiti o dell'attestazione di qualita' di un altro soggetto a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006; 8) Revisione prezzi: non prevista; 9) Non e' prevista la clausola compromissoria di cui all'art. 241 - comma 1 bis del D.Lgs. n. 163/2006 come modificato con D.Lgs. n. 53/2010; 10) Le domande pervenute dopo la scadenza indicata al punto IV.3.4) non verranno accolte; 11) Responsabile unico del procedimento: CV (GN) Salvatore Imbriani Tel. +39 0931420457. Referente per la fase di affidamento: Dirigente di Seconda Fascia Dott. Ing. Antonio Ercole del Bufalo Tel. +39 0931420402. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale, Via Milano, 38, 95127 Catania. Il Direttore Amministrativo Dirigente Dott. Ing. Antonio Ercole Del Bufalo T10BFC14114