BANDO DI GARA - FORNITURE SOTTO SOGLIA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Ministero della
Difesa - Arsenale Militare Marittimo - Via Darsena s.n. 96011 Augusta
(SR). Contatto: Direzione Amministrativa. Attenzione: Ing. Del Bufalo
- Dott.ssa Musumarra. Tel. 0931 420402/261/274. Fax 0931
420261/262/264. E-mail: mnarsen.au.amm@marina.difesa.it. Indirizzo
internet: http://www.marina.difesa.it/gare/index.asp?ente=033.
Ulteriori informazioni, il capitolato d'oneri e la documentazione
complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra
indicati. Le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo
sopra indicato.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI
ATTIVITA':
Ministero della Difesa. L'amministrazione aggiudicatrice non
acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto: PR/20/10 - Fornitura
di un elettro-compressore aria a bassa pressione trasportabile per
l'area di Pantano Daniele di Marinarsen Augusta.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Forniture - Acquisto.
Luogo di consegna: Arsenale Militare Marittimo - comprensorio Pantano
Danieli - 96011 Augusta (SR). Codice NUTS: ITG19.
II.1.3) L'avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione degli acquisti: Lotto 1) fornitura di un
elettro-compressore aria a bassa pressione trasportabile avente le
seguenti caratteristiche: alimentazione 380V/ 50 Hz; pressione di
esercizio max 13 bar - min 4 bar; portata aria 11,2 mc/min; potenza
motore non inferiore a 75 KW; livello di rumore non superiore a 70
dB(A). Lotto 2) fornitura di accessori vari.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti). 42123000-7
(compressori).
II.1.7) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo
sugli appalti pubblici (AAP):No.
II.1.8) Divisione in lotti: Si (due). Le offerte vanno presentate
per entrambi i lotti. Non e' ammessa l'aggiudicazione in lotti
separati.
II.1.9) Ammissibilita' di varianti: No.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA' DELL'APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entita' totale: Euro 66.666.66 + IVA cosi'
articolato: Lotto 1) Euro 35.833,33 + IVA. Lotto 2) Euro 30.833,33 +
IVA.
II.2.2) Opzioni: No.
II.3) TERMINE DI ESECUZIONE: 90 giorni dalla notifica dell'avvenuta
approvazione del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: a corredo dell'offerta
sara' richiesta una garanzia pari al 2% del prezzo base indicato nel
bando o nell'invito, eventualmente ridotta ai sensi dell'art. 75 -
comma 7 del D.Lgs. 163/2006. L'aggiudicatario dovra' prestare, per la
stipula del contratto, una cauzione definitiva pari al 10%
dell'importo contrattuale eventualmente incrementata secondo quanto
previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e/o ridotta ai sensi
dell'art. 40 - comma 7.
III.1.2) Principali modalita' di finanziamento e di pagamento e
disposizioni applicabili: i pagamenti saranno cosi' effettuati,
mediante mandato sui fondi disponibili presso la competente
ragioneria dello stato: 90% dell'importo di ogni lotto dopo
l'ultimazione della fornitura, il relativo collaudo con esito
favorevole e l'accettazione dei prodotti; 10% dell'importo di ogni
lotto dopo la presa in carico dei prodotti e la scadenza del periodo
di garanzia di 730 gg. dal collaudo favorevole. Su richiesta della
Ditta l'Amministrazione ammettera' il pagamento anticipato della 2^
rata di ogni lotto insieme alla 1^ rata previa costituzione di idonea
garanzia ai sensi della legge 10/06/82 N° 348, di importo pari al 10%
del prezzo del contratto. I pagamenti saranno effettuati, dopo le
verifiche di legge, entro 90 gg. dalla data di approvazione del
certificato di collaudo o di fine garanzia, ovvero dalla
presentazione della fattura, se successiva. In caso di ritardi sui
pagamenti si applica il D.Lgs. n. 231/2002.
III.1.3) Forma giuridica dei partecipanti: Possono partecipare i
soggetti di cui all'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006. Ogni
concorrente puo' partecipare o singolarmente o in un solo
raggruppamento o consorzio. Per i raggruppamenti ed i consorzi si
applicano gli artt. 35, 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006 di rispettiva
pertinenza.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti
relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro
commerciale - informazioni e formalita' necessarie per valutare la
conformita' ai requisiti: 1) dichiarazione sottoscritta in
conformita' al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 che il concorrente non versi
in una delle condizioni previste dall'art. 38, comma 1, lettere a),
b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) del
D.Lgs. 163/2006 indicando anche le eventuali condanne per le quali
abbia beneficiato della non menzione. In caso di raggruppamento o
consorzio la dichiarazione sara' resa da tutti i singoli operatori
economici raggruppati o consorziati. 2) Dichiarazione sottoscritta in
conformita' al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 che alla gara non concorrono
singolarmente, o in raggruppamento o consorzio, altri operatori
economici nei confronti dei quali sussistono rapporti di collegamento
o controllo determinati in base ai criteri di cui all'art. 2359 del
Codice Civile e che i concorrenti non sono coinvolti in situazioni
lesive della par condicio tra i concorrenti medesimi e/o lesive della
segretezza dell'offerta. 3) Iscrizione nei registri di cui all'art.
39 del D.Lgs. 163/2006 (per le ditte operanti in Italia iscrizione
alla C.C.I.A.A.). Il possesso di tale requisito potra' essere
attestato anche mediante dichiarazione sostitutiva in conformita' al
D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 4) I consorzi dovranno dichiarare in quale
fattispecie rientrano fra quelle previste dall'art. 34 - comma 1 -
lett. b), c) ed e).
III.2.2) Capacita' economica e finanziaria - informazioni e
formalita' necessarie per valutare la conformita' ai requisiti:
dichiarazione sottoscritta in conformita' al D.P.R. 28.12.2000, n.
445 concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo
alle forniture nel settore oggetto della gara, realizzate negli
ultimi 3 esercizi. Se il concorrente non e' in grado, per
giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione
o l'inizio dell'attivita' da meno di 3 anni, di presentare le
referenze richieste, puo' provare la propria capacita' economica e
finanziaria, mediante qualsiasi altro idoneo documento. Livelli
minimi di capacita' richiesti: Il fatturato globale d'impresa
realizzato negli ultimi 3 esercizi dovra' essere almeno pari a 2
volte l'importo della gara.
III.2.3) Capacita' tecnica - informazioni e formalita' necessarie
per valutare la conformita' ai requisiti:
1) Dichiarazione sottoscritta in conformita' al D.P.R. 28.12.2000,
n. 445 concernente l'elenco delle principali forniture eseguite negli
ultimi 3 anni, con indicazione degli importi, date e destinatari,
pubblici o privati. 2) Indicazione delle attivita' e della quota di
appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare con
le limitazioni di cui alla sezione VI.3.) punto 5. Livelli minimi di
capacita' eventualmente richiesti: e' richiesta l'avvenuta
esecuzione, negli ultimi 3 anni, di forniture di prodotti analoghi a
quelli oggetto della gara.
III.2.4) Appalti riservati: No.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a
presentare un'offerta: no.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo piu' basso.
IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica: No.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier
dall'amministrazione aggiudicatrice: PR/20/10 - C.I.G:057493C75
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Termine
per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai
documenti: 23.07.2010. Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:
29.07.2010.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai
fondi comunitari: No.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
1) Determinazione a contrarre n. 21 del 29.06.2010;
2) La domanda di partecipazione dovra' essere corredata della
documentazione di cui alla sezione III.2) ed essere inserita in una
busta sul cui esterno dovranno essere riportati: la descrizione e la
denominazione dell'appalto, il numero di riferimento attribuito al
dossier e la dicitura: "domanda di partecipazione".
3) I concorrenti nella domanda di partecipazione dovranno
dichiarare espressamente: a) Il consenso al trattamento dei propri
dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003; b) Il domicilio eletto
per l'effettuazione delle comunicazioni previste dal D.Lgs.
n.163/2006; c) Se autorizzano l'utilizzo del fax per le suddette
comunicazioni, fornendo il relativo numero;
4) L'amministrazione si riserva la facolta' di non procedere
all'indizione della gara;
5) E' consentito il subappalto secondo le modalita' di cui all'art.
118 del D.Lgs. 163/2006;
6) L'amministrazione verifichera' in sede di gara il possesso dei
requisiti di cui alla sezione III.2) ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs.
n. 163/2006;
7) Il concorrente puo' soddisfare la richiesta relativa al possesso
dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed
organizzativo avvalendosi dei requisiti o dell'attestazione di
qualita' di un altro soggetto a norma dell'art. 49 del D.Lgs.
163/2006;
8) Revisione prezzi: non prevista;
9) Non e' prevista la clausola compromissoria di cui all'art. 241 -
comma 1 bis del D.Lgs. n. 163/2006 come modificato con D.Lgs. n.
53/2010;
10) Le domande pervenute dopo la scadenza indicata al punto IV.3.4)
non verranno accolte;
11) Responsabile unico del procedimento: CV (GN) Salvatore Imbriani
Tel. +39 0931420457. Referente per la fase di affidamento: Dirigente
di Seconda Fascia Dott. Ing. Antonio Ercole del Bufalo Tel. +39
0931420402.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale, Via Milano, 38, 95127 Catania.
Il Direttore Amministrativo
Dirigente Dott. Ing. Antonio Ercole Del Bufalo
T10BFC14114
