Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Atti correlati
Bando di gara - CIG 7385270599 - Procedura aperta - O.E.P.V. Sezione I - Amministrazione. 1. Amministrazione appaltante: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Provveditorato interregionale per le Opere pubbliche Sicilia e Calabria - (90100) Palermo (PA), via G. Verdi, 16. 2. Delegato alla procedura di gara e Stazione appaltante; 3. Provveditorato interregionale per le Opere pubbliche Sicilia e Calabria - Sede coordinata di Catanzaro - (88100) Catanzaro (CZ) [nel prosieguo, denominato anche Provveditorato], via F. Crispi, 33 - tel. 09615371 - PEC: oopp.siciliacalabria-uff5@pec.mit.gov.it 4. Pagina web per la ricerca dei documenti di gara: http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.htm l 5. Punto contatto: a) per la parte tecnica, il R.U.P., arch. Gesuzza Bianco - tel. 3311702858; b) per la parte amministrativa: dott. cono Domenico Porpiglia - tel. 3311702827. Sezione II - Scelta del contraente - Criterio di aggiudicazione 1. Scelta del contraente: Procedura aperta di cui all'art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016. 2. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente piu' vantaggiosa individuata, in conformita' alle norme di gara e sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo, in applicazione dell'art. 95, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016. 3. Valutazione delle offerte: il disciplinare di gara specifica i parametri per la valutazione delle singole offerte - Tecnica, temporale ed economica - dei concorrenti nonche' i correlati pesi e le modalita' di attribuzione dei punteggi. 4. Punteggi: E' attribuibile un punteggio massimo di 100 punti cosi' ripartiti: offerta tecnica: punteggio massimo 65 punti - Offerta temporale: punteggio massimo 5 punti - Offerta economica: punteggio massimo 30 punti. Sezione III - Termini di gara 1. Termine di acquisizione offerte: entro le ore 12,00 del 9 aprile 2018. 2. Avvio gara: del giorno, ora e luogo verra' dato avviso, dopo la scadenza del termine di acquisizione delle offerte, sulla pagina web: http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.htm l Sezione IV - Oggetto dell'appalto. 1. Denominazione: Lavori di riqualificazione, ampliamento e potenziamento delle strutture di servizio preposte all'accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale all'interno del Centro Governativo-HUB regionale ubicato nel Comune di Isola Capo Rizzuto (KR), in localita' Sant'Anna. 2. Tipologia: Appalto di soli lavori [CPV 45262522-6]. 3. Lotti: Non previsti, in applicazione dell'art. 35, comma 6, del decreto legislativo n. 50/2016, in quanto trattasi di attivita' tecnicamente ed esecutivamente non scindibili. 4. Codice gara e Codice progetto: CIG 7385270599 - CUP F43G13000000006. 5. Luogo di esecuzione: Isola Capo Rizzato (KR), localita' Sant'Anna - [NUTS: IFT62 - ISTAT: 01013]. 6. Importo: € 2.825.235,44 (IVA esclusa), di cui: € 2.771.175,81, per «lavori» soggetti al ribasso d'asta ed € 54.059,63, per «oneri per la sicurezza» non soggetti al ribasso d'asta. 7. Categorie e classifiche SOA: OG1, classifica IV, per € 2.051.439,28; OS18-A, classifica II, per E 479.181,30; OS30, classifica II, per € 294.614,86. 8. Ultimazione e penale: I lavori dovranno venire ultimati entro trecento giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori stessi; per ogni giorno di ritardo nella ultimazione dei lavori verra' applicata la penale pari al 1 x mille dell'importo netto contrattuale. 9. Progetto esecutivo: validato il 2 marzo 2015, con integrazione del 10 luglio 2017. Sezione V - Informazioni giuridiche 1. Determina a contrarre: Provveditoriale 23 ottobre 2017, n. 24157. 2. Disciplinare di gara: L'allegato disciplinare e' parte integrante e sostanziale del presente bando e regolamentera' la procedura di aggiudicazione nonche' le modalita' di partecipazione alla gara vincolanti per il concorrente. 3. Concorrenti: Potranno presentare l'offerta gli operatori economici specificati all'art. 45 del decreto legislativo n. 50/20l6, nonche' i RTI da costituire i Consorzi ordinari da costituire di cui all'art. 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016. 4. Requisiti per la partecipazione alla gara: per come specificati nel disciplinare. 5. Avvalimento: consentito in conformita' all'art. 89 del decreto legislativo n. 50/2016, nel limite delle seguenti prescrizioni: a) consentito per la categoria SOA OG1; b) non consentito per la categoria SOA OS18-A; c) non consentito per la categoria SOA OS30; d) non consentito per la sola certificazione del Sistema di qualita' di cui all'art. 87 del decreto legislativo n. 50/2016; e) consentito l'avvalimento multiplo e l'avvalimento frazionato; f) non consentito l'avvalimento «a cascata» ovverosia l'impresa ausiliaria non potra' avvalersi a sua volta dei requisiti di un'impresa terza. 6. Cooptazione: Consentita nelle forme e modalita' specificate in disciplinare. 7. Subappalto: Consentito in conformita' all'art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016 nel limite max subappalto pari al 30% dell'importo complessivo del contratto d'appalto, e alle seguenti prescrizioni: a) le lavorazioni in OG1 sono subappaltabili, ad operatore economico idoneamente qualificato, in misura non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto d'appalto; b) le lavorazioni in OS30 sono subappaltabili, ad operatore economico idoneamente qualificato, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattualizzato delle complessive lavorazioni in OS30; c) l'importo in sub-appalto delle lavorazioni in 0S30 non verra' computato ai fini del raggiungimento del sopra richiamato limite max subappaltabile; d) le lavorazioni in 0S18-A non sono subappaltabili; e) il contratto d'appalto verra' risolto in caso di subappalto non autorizzato dal R.U.P.; f) sono cogenti le prescrizioni di merito di cui al decreto legislativo n. 159/2011 e s.m.i. e all'art. 1, comma 52 e 52-bis e 53, del decreto legislativo n. 190/2012; g) il subappalto, se autorizzato, potra' interessare solamente le lavorazioni indicate nella «Domanda di partecipazione alla gara». 8. Garanzia provvisoria: Nelle forme e modalita' ed importo specificati in disciplinare. 9. Impegno a rilasciare la Garanzia definitiva: Nelle forme e modalita' specificate in disciplinare. Sezione VI - Informazioni economiche finanziarie 1. Contabilita': A «corpo» nelle forme e modalita' specificate nel Capitolato speciale d'appalto. 2. Pagamenti: a) l'appaltatore avra' diritto all'anticipazione sul corrispettivo d'appalto, in conformita' alle norme di merito di cui al decreto legislativo n. 50/2016 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 e s.m.i.; b) l'Appaltatore avra' diritto a pagamenti in acconto, ogni qual volta il proprio credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiungera' l'importo di e 150.000,00; c) i pagamenti, a fronte di fatture rese a termini di legge ed in modalita' elettronica, saranno a carico della Prefettura-UTG di Crotone (KR), via Palatucci, 11, Crotone (KR) [codice fiscale 91011070793 -codice univoco OKIWAB]; d) nessuna responsabilita' potra' essere attribuita al Provveditorato per ritardi nei pagamenti non riconducibili allo stesso. 3. Finanziamento: La spesa grava sulla contabilita' speciale intestata al Prefetto di Crotone, sul capitolo 7351, piano gestionale 02 - residui 2013 - esercizio finanziario 2014. 4. Perenzione amministrativa - Reinscrizione: L'Appaltatore soggiacera' alle procedure di reinscrizione in bilancio delle somme eventualmente divenute perenti, e, previa emissione di giustificata fattura di importo congruo, giusta l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/2001, attivera' la Prefettura affinche' la stessa avvii la procedura di reinscrizione; nessuna responsabilita' potra' essere attribuita al Provveditorato per ritardi connessi alla sopra richiamata procedura di reinscrizione. 5. Certificazione del credito: In merito alle quote del corrispettivo maturate, anche se relative a finanziamento perente (e, comunque, relative a fatture gia' emesse), l'Appaltatore potra' avvalersi della certificazione di cui al decreto-legge n. 35/2013 e s.m.i. e ai D.M. Economia e Finanze del 22 maggio 2012 e del 24 settembre 2012, e alle circolari della Ragioneria generale Stato n. 35/2012 e n. 22/2013. Sezione VII - Informazioni tecniche 1. Pena l'esclusione dalla gara, il sopralluogo all'area lavori e' obbligatorio. 2. Pena l'esclusione dalla gara l'esame del progetto e' obbligatorio; non e' pero' necessario l'esame diretto dell'originale del progetto esecutivo; depositato presso il R.U.P., in quanto l'intero progetto e' disponibile, liberamente e gratuitamente, sulla pagina web: trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html 3. Le lavorazioni impiantistiche dovranno essere eseguite obbligatoriamente da operatore economico in possesso dell'abilitazione impiantistica di cui all'art. 3 del decreto ministeriale Sviluppo economico n. 37/2008; la citata abilitazione, se non attestata in fase di partecipazione alla gara, potra' essere acquisita dall'Appaltatore anche dopo la stipula del contratto-d'appalto, ma, in tal caso, pena la risoluzione del contratto d'appalto, il suo possesso dovra' obbligatoriamente essere documentato al R.U.P. prima della esecuzione delle lavorazioni impiantistiche. 4. Il subappaltatore, per eseguire lavorazioni impiantistiche, dovra' possedere la sopra citata abilitazione, pena la non autorizzazione al subappalto. 5. L'Appaltatore ed il subappaltatore, ognuno per quanto direttamente eseguito, a lavori impiantistici ultimati, dovranno rilasciare le certificazioni di conformita' impiantistica, pena la risoluzione del contratto d'appalto. Sezione VIII - Procedura 1 Il presente bando e il disciplinare e la modulistica ad esso allegata, sono accessibili liberamente e gratuitamente sulla pagina web: trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.htmt 2. Le modalita' di partecipazione alla gara sono regolamentate dal disciplinare, vincolante per il concorrente a pena di esclusione dalla gara. 3. Verranno escluse dalla gara i concorrenti con offerte economiche e/o temporali alla pari o in aumento, nonche' con offerte parziali, condizionate, espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto. 4. Si procedera' all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre se ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97 del decreto legislativo n. 50/2016. 5. Il Provveditorato si riserva la facolta' di' non aggiudicare ovvero, ad aggiudicazione intervenuta, di non stipulare il contratto d'appalto, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratta. 6. In mancanza di offerte presentate o ammesse, la gara verra' dichiarata deserta. 7. L'aggiudicazione verra' disposta in favore del concorrente la cui non anomala offerta complessiva (Tecnica piu' temporale piu' economica) conseguira' il punteggio piu' elevato, come attribuito dalla Commissione giudicatrice nominata dal Provveditorato. 8. Se piu' concorrenti conseguiranno lo stesso punteggio complessivo, l'appalto verra' aggiudicato in favore del concorrente che avra' raggiunto il maggior punteggio sull'offerta tecnica e mediante sorteggio, qualora siano paritari il punteggio della complessiva offerta e il punteggio attribuito all'offerta tecnica. 9. L'aggiudicazione non equivarra' ad accettazione dell'offerta. 10. L'aggiudicazione diverra' efficace solamente a seguito dell'accertamento, con esito favorevole, sull'effettivo possesso dei requisiti di partecipazione alla gara in capo ai concorrenti rispettivamente titolari della prima e seconda migliore offerta. 11. Nel caso di esito negativo dell'accertamento di cui in precedenza, si revochera' l'aggiudicazione dell'appalto a favore del concorrente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, e si aggiudichera' l'appalto al concorrente secondo classificato, se favorevolmente verificato, in caso contrario si procedera' ad oltranza, scorrendo la graduatoria in ordine decrescente, sino ad individuare il concorrente titolare di offerta non anomala favorevolmente verificato, in ulteriore difetto la gara verra' ritenuta deserta. 12. Il Presidente del Seggio proporra' l'aggiudicazione dell'appalto che verra' sottoposta all'approvazione del Provveditore, ai sensi dell'art. 32 comma 5, del decreto legislativo n. 50/2016. 13. Il Provveditore procedera' all'aggiudicazione previa verifica della proposta di aggiudicazione stessa e subordinatamente alla intervenuta efficacia dell'offerta. 14. Le offerte avranno validita' per centottanta giorni dal termine di acquisizione delle offerte stesse; nel caso in cui le operazioni di gara fossero ancora in corso alla scadenza della validita' delle offerte, il Provveditorato potra' richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del decreto legislativo n. 50/2016, sia di prorogare la validita' dell'offerta sino alla data che verra' indicata dal Provveditorato sia di produrre un apposito documento attestante la proroga della validita' della garanzia provvisoria prestata in sede di' gara fino alla stessa data il mancato riscontro alla suddette richieste del Provveditorato verra' considerato come rinuncia del Concorrente alla partecipazione alla gara. Sezione IX - Contenzioso gara 1. Successivamente alla ricezione della comunicazione di avvenuta aggiudicazione di cui all'art. 76, comma 5, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016, sara' possibile proporre istanza di accesso agli atti di' gara ai sensi della legge n. 241/1990 e del decreto legislativo n. 50/2016. 2. Gli atti di gara sono impugnabili unicamente presso il Tribunale amministrativo regionale Calabria -Sede di Catanzaro-. Sezione X - Contratto d'appalto 1. Il contratto verra' stipulato, nei termini di Legge, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante, in modalita' elettronica e con firma digitale, non prima che siano trascorsi i termini di cui all'art. 32, comma 9, del decreto legislativo n. 50/2016. 2. Le spese contrattuali tutte; compreso i bolli e la registrazione fiscale, resteranno a carico dell'aggiudicatario. 3. La stipula restera' subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti; nel caso di esito sfavorevole delle verifiche, anche di una soltanto di esse, si procedera' alla revoca dell'aggiudicazione e all'acquisizione della Garanzia provvisoria. 4. Prima della stipula, l'Aggiudicatario dovra' depositare la garanzia definitiva, di cui all'art. 103, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, e le garanzie All Risks e R.C.T. di cui all'art. 103, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, tutte costituite a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia e Calabria. 5. L'importo garantito dalla Garanzia definitiva resta determinato in applicazione del combinato disposto degli articoli 93, comma 7, e 103, comma 1. 6. L'importo garantito dalla garanzia All Risks sara' pari all'importo netto contrattuale. 7. L'importo garantito dalla RCT sara' pari ad Euro 500.000.00. 8. Prima della stipula del contratto, l'Aggiudicatario dovra' depositare ogni documentazione richiesta dal Provveditorato e finalizzata alla stipula stessa; nel caso di inadempimento alle precedenti prescrizioni, si procedera' alla revoca dell'aggiudicazione e all'acquisizione della Garanzia provvisoria. 9. La mancata costituzione della Garanzia definitiva e/o il mancato deposito della Garanzia definitiva e/o la mancata sottoscrizione del contratto, se non motivatamente giustificati, determineranno la revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione della Garanzia provvisoria. 10. Gli impegni assunti dall'Aggiudicatario con le proprie offerte, tecnica e temporale ed economica, verranno contrattualizzati, e l'Appaltatore, pena la risoluzione, del contratto ai sensi dell'art. 108 del decreto legislativo n. 50/2016, dovra' obbligatoriamente adempiere, a proprie spese, senza alcun prezzo o compenso aggiuntivo, quanto offerto e quanto conseguente e correlato alle offerte stesse. 11. L'esecuzione del Contratto potra' avere inizio solo dopo che lo stesso diverra' efficace, salvo che, in casi di' urgenza, il Provveditorato ne chieda l'esecuzione anticipata, a termini dell'art. 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016. Sezione XI - Contenzioso contratto 1. E' esclusa la competenza arbitrale ed il contratto non conterra' la clausola compromissoria. 2. Il contenzioso correlato e conseguente alla esecuzione del Contratto, se non risolto amministrativamente, verra' devoluto in via esclusiva all'Autorita' giudiziaria del Foro di Catanzaro. Sezione XII - Norme a chiusura. 1. Il Provveditorato si riserva di applicare le disposizioni di cui all'art. 110 del decreto legislativo n. 50/2016, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti. 2. Sono cogenti le prescrizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 136/2010 e s.m. 3. Giusta l'art. 216, comma 11, del decreto legislativo n. 50/2016, l'Aggiudicatario, entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, dovra' rimborsare alla Prefettura-U.T.G. di Crotone (KR), che in precedenza le avra' anticipate, le spese sia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del bando e dell'avviso di esito gara sia per la pubblicazione su due Quotidiani degli avvisi di esperimento gara e di suo esito. 4. Per quanto non previsto nel bando e nel disciplinare sono cogenti le disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 e s.m.i. 5. Le spese per partecipare alla gara sono a carico del concorrente, senza diritto di rivalsa o ristoro. Sezione XIII - Pubblicazione del bando 1. Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 5ª Serie speciale - Contratti pubblici e sulla pagina web: https://www.serviziocontrattipubblici.it 2. Bando e disciplinare, con allegata modulistica, pubblicati su: a) Albo Pretorio on line del Comune di Isola Capo Rizzuto (KR); b) pagina web: trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-econtratti.html; c) Albo del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia e Calabria. 3. Bando pubblicato per estratto, su due Quotidiani, uno a livello nazionale ed uno a livello locale. Il provveditore prof. ing. Donato Carlea TU18BFC3527