Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Atti correlati
BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO
AMMINISTRATIVO STATICO E FUNZIONALE - CENTRO DEL DESIGN IN AREA
MIRAFIORI DI TORINO.
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione Ufficiale: Torino Nuova Economia S.p.A. (in seguito
anche "stazione appaltante")
Indirizzo postale: Galleria San Federico, n. 54
Citta': Torino) codice postale: 10121 Paese: Italia
Punti di contatto: Ing. Francesco Terranova Telefono +39 011
5717796 Posta elettronica: info@tne.to.it Fax: +39 011 532 555
Indirizzo Internet: www.tne.to.it Profilo Committente:
www.tne.to.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto
sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare sono
disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati
Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di
attivita': Organismo di diritto pubblico: soggetto art.32, comma 1,
lett.a), d.lg.163/06; altro: riqualificazione del territorio
L'Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre
amministrazioni: NO
Sezione II: OGGETTO DELL'APPALTO
II.1) Descrizione:
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dell'amministrazione
aggiudicatrice: Procedura aperta ex artt. 3, comma 37, 55, commi 1 e
5, 121 e 124, d.lg. 163/06 per l'affidamento del servizio di Collaudo
Tecnico Amministrativo, Statico e Funzionale dei lavori riguardanti la
realizzazione del Centro del Design in Area Mirafiori di Torino.
II.1.2 Tipo di appalto e luogo di prestazione di servizi
(c) Servizi
- categoria servizi: 12; CPC 86761-86769.
- Luogo principale di esecuzione: Torino, Corso Settembrini 210
Codice NUTS: ITC11
II.1.3) L'Avviso riguarda: l'affidamento delle attivita' di
collaudo tecnico amministrativo, statico e funzionale dei lavori di
realizzazione del Centro del Design in Area Mirafiori di Torino
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto:
servizio di collaudo tecnico amministrativo, statico e funzionale
dei lavori riguardanti la realizzazione del Centro del Design in Area
Mirafiori di Torino.
Il presente servizio si svolgera' secondo le tempistiche
dell'appalto lavori di realizzazione del Centro del Design che
prevedono una durata complessiva di 690 giorni naturali e consecutivi,
o termine inferiore offerto dai concorrenti dell'appalto lavori,
decorrenti dalla data di consegna effettuata ai sensi dell'art.129,
dpr 554/99.
Nell'appalto lavori e' prevista una scadenza parziale intermedia
riguardante il completamento delle lavorazioni inerenti l'esecuzione
delle demolizioni e la realizzazione delle opere strutturali che
dovranno essere eseguite entro e non oltre il termine di 260 giorni
naturali e consecutivi, o termine inferiore offerto dai concorrenti
dell'appalto lavori, decorrenti dalla suddetta data di consegna. Entro
30 giorni da tale scadenza parziale intermedia dovra' essere
depositato, presso l'Autorita' competente, il certificato di collaudo
strutturale.
Il certificato di collaudo funzionale e il certificato tecnico
amministrativo ex art.141, d.lg.163/06 dovranno essere emessi entro
sei mesi dalla data di ultimazione finale dei lavori certificata ai
sensi dell'art.172, dpr 54/99.
II.1.6) CPV (Vocabolario Comune per gli appalti)
Oggetto Principale 74313200-8;
II.1.7) L'Appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo
sugli appalti pubblici (AAP): NO
II.1.8) Divisione in lotti: NO II.1.9) Ammissibilita' di varianti:
NO
II.2) QUANTITA' O ENTITA' DELL'APPALTO
II.2.1) Quantita' o entita' totale:
Il corrispettivo presunto per i servizi oggetto di gara ammonta a
Euro 131'496,45 (Euro 101'771,68 + Euro 29'724,77) oneri fiscali e
previdenziali esclusi.
L'ammontare del citato corrispettivo e' stato quantificato ai sensi
del combinato disposto della l.143/49, dell'art.210 del dpr 554/99,
dell'art.2 l.248/06 e delle Circolari degli Ordini degli Ingegneri
della Provincia di Torino per quanto concerne il collaudo statico e
funzionale e include il "rimborso delle spese accessorie" forfetizzate
come previsto all'art. 210 del dpr 554/99.
I concorrenti dovranno offrire un'unica riduzione sui "compensi a
percentuale" (onorari professionali) e sul "rimborso delle spese
accessorie" (spese conglobate), senza alcuna limitazione ai sensi
dell'art. 2, l.248/06 (GU 11-8-2006, n. 186).
II.2) OPZIONI: NO
II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: vedi par.
II.1.5).
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: /
III.1.2) Principali modalita' di finanziamento e di pagamento e/o
riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: fondi propri +
fondi Docup 2000-2006 Regione Piemonte - Regolamento CE 1260/99
Obiettivo 2 Asse 3 Misura 3.4 "Interventi multiassiali di sostegno
all'economia".
III.1.3) Forma giuridica che dovra' assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell'appalto: par. 6) e ss
"Disciplinare di gara".
III.1.4) Altre condizioni particolari a cui e' soggetta la
realizzazione dell'appalto: SI
Tenuto conto della specificita' del finanziamento, il tempo
intercorrente tra la richiesta di somministrazione fatta da Torino
Nuova Economia all'ente finanziatore e l'effettivo accreditamento
delle somme richieste e dovute, in quanto non imputabile a Torino
Nuova Economia, non potra' essere computato ne' ai fini del calcolo di
eventuali interessi per ritardato pagamento ne' ai fini di
qualsivoglia richiesta di risarcimento danni, indennita' o compensi
III.2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti
all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale:
par. 6) e ss "Disciplinare di gara".
III.2.2) Capacita' economica e finanziaria:
par. 7) e ss "Disciplinare di gara".
III.2.3) Capacita' tecnica:
par. 7) e ss "Disciplinare di gara".
III.2.4) Appalti riservati: NO
III.3 Condizioni relative all'appalto di servizi
III.3.1. La prestazione del servizio e' riservata ad una
particolare professione SI
r.d.2537/25, artt. 1 l. 897/38 e 39 d.lg. 163/06, nonche' normative
specifiche dei professionisti abilitati allo svolgimento degli
incarichi oggetto di appalto o normative equivalenti per concorrenti
stabiliti in altri Paesi.
III.3.2. Le persone giuridiche devono indicare il nome e le
qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione
del servizio SI
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ex art. 3, commi 4, 16, 25, 37,
art.54, commi 1 e 2, art.55, commi 1 e 5, 121, 124, d.lg.163/06
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione
a) Offerta economicamente piu' vantaggiosa
b) Criteri indicati di seguito:
1) professionalita' desunta dalla documentazione grafica,
fotografica o descrittiva di un numero massimo di tre interventi
ritenuti dal concorrente significativi della propria capacita' di
collaudo tecnico amministrativo e/o collaudo statico e/o collaudo
funzionale di impianti elettrici e meccanici, scelti fra interventi
qualificabili affini a quello oggetto dell'affidamento, secondo i
criteri desumibili dalle tariffe professionali (art.14, l.143/49): max
punti 30
2) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte
dalla relazione illustrativa delle modalita' di svolgimento delle
prestazioni oggetto dell'incarico di collaudo tecnico amministrativo,
statico e funzionale di impianti elettrici e meccanici e dai
curriculum dei professionisti che svolgeranno il servizio di collaudo
tecnico amministrativo, statico e funzionale di impianti elettrici e
meccanici predisposto secondo gli allegati A e B del "Disciplinare di
gara": max punti 40, cosi' suddivisi:
- 2.1) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta
desunte dalla relazione illustrativa delle modalita' di svolgimento
delle prestazioni oggetto dell'incarico di collaudo tecnico
amministrativo: max punti 10
- 2.2) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta
desunte dalla relazione illustrativa delle modalita' di svolgimento
delle prestazioni oggetto dell'incarico di collaudo statico: max punti
10
- 2.3) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta
desunte dalla relazione illustrativa delle modalita' di svolgimento
delle prestazioni oggetto dell'incarico di collaudo funzionale di
impianti elettrici e meccanici: max punti 10
- 2.4) curriculum dei professionisti che svolgeranno il servizio di
collaudo tecnico amministrativo, statico e funzionale di impianti
elettrici e meccanici: max punti 10
3) ribasso percentuale indicato nell'offerta economica: max punti
30;
IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica: NO
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazione precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare: ai sensi degli artt.71 e 124,
d.lg.163/06 "bando", "disciplinare di gara", allegati: "Schede
referenze professionali", "Classificazione dei servizi di collaudo",
"Parcella previsionale", "Modello dichiarazione possesso dei requisiti
minimi di capacita' economico-finanziaria e tecnica", "Norme
richiamate al par. 6.IV) del Disciplinare" e "Schema di Contratto"
scaricabili dal sito www.tne.to.it. senza oneri.
Progetto Esecutivo, inerente i lavori di realizzazione del Centro
del Design, inviato su CD/DVD per mezzo Poste Italiane S.p.A., previa
semplice richiesta (via fax: +39 011 532.555). Alla richiesta dovra'
essere allegata fotocopia ricevuta versamento di Euro 100,00 sul c/c.
n. 20876 c/o Banca REGIONALE EUROPEA - Filiale di Torino - Agenzia
n° 5, ABI 06906, CAB 01005, CIN J, IBAN
IT29J0690601005000000020876 BREUITM1, intestato a Torino Nuova
Economia S.p.A., causale: "Bando di gara per l'affidamento del
servizio di Collaudo Tecnico Amministrativo,Statico e Funzionale dei
lavori riguardanti la realizzazione Centro del Design area Mirafiori
di Torino: acquisto Progetto Esecutivo". La predetta documentazione
potra' altresi' essere ritirata direttamente presso l'indirizzo di cui
al par. I.1) previo versamento e prenotazione giorno ritiro.
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per
l'accesso ai documenti: h: 12:00 del 9.05.2008
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: h: 12:00 del
12.05.2008
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte:
italiana
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente e' vincolato
alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte.
IV.3.8) Modalita' di apertura delle offerte: prima seduta pubblica
commissione giudicatrice ex art.84, d.lg.163/06 (apertura
documentazione amministrativa) il 19.05.2008, ore 9.30 presso
l'indirizzo indicato al par. I.1); altre sedute pubbliche comunicate
ai concorrenti a mezzo fax. Valutazione offerte tecniche: sedute
riservate della commissione giudicatrice; apertura offerte economiche:
seduta pubblica della commissione giudicatrice comunicata ai
concorrenti a mezzo fax. Soggetti ammessi ad assistere all'apertura
delle offerte: legali rappresentanti dei concorrenti o soggetti muniti
di delega specifica, anche non notarile, conferita dai primi.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO CON
FONDI COMUNITARI: SI
Intervento cofinanziato con fondi Docup 2000-2006 Regione Piemonte
- Regolamento CE 1260/99 Obiettivo 2 Asse 3 Misura 3.4 "Interventi
multiassiali di sostegno all'economia".
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
0. Offerta economicamente piu' vantaggiosa (artt. 83 e 121,
d.lg.163/06, con applicazione art. 86, comma 2, medesimo d.lg.).
L'attribuzione dei punteggi ai singoli concorrenti avviene mediante le
modalita' indicate nell'allegato E, dpr 554/99. In applicazione
dell'allegato E, dpr 554/99, i criteri qualitativi: " professionalita'
desunta dalla documentazione grafica, fotografica e descrittiva di un
numero massimo di tre interventi ritenuti dal concorrente
significativi della propria capacita' di collaudo tecnico
amministrativo e/o collaudo statico e/o collaudo funzionale, scelti
fra interventi qualificabili affini a quello oggetto dell'affidamento,
secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali";
"caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte
dalla relazione illustrativa delle modalita' di svolgimento delle
prestazioni oggetto dell'incarico di collaudo tecnico amministrativo";
"caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte
dalla relazione illustrativa delle modalita' di svolgimento delle
prestazioni oggetto dell'incarico di collaudo statico";
"caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte
dalla relazione illustrativa delle modalita' di svolgimento delle
prestazioni oggetto dell'incarico di collaudo funzionale"; "curriculum
dei professionisti che svolgeranno il servizio di collaudo tecnico
amministrativo, statico e funzionale" valutati mediante "confronto a
coppie" secondo linee guida allegato A, dpr 554/99. Criterio
quantitativo "ribasso percentuale indicato nell'offerta economica"
valutato secondo allegato E, dpr 554/99. In caso di offerte uguali:
sorteggio.
1. Le offerte ai sensi degli artt.74 e 121, d.lg.163/06 devono
pervenire secondo forme, modalita' e termini indicati nel
"Disciplinare di gara".
2. L'Amministrazione aggiudicatrice applica art.77 bis, dpr 445/00
(art.38, comma 2, d.lg.163/06).
3. Non sono ammesse offerte economiche in aumento. Non sono ammesse
offerte indeterminate, incomplete, parziali, condizionate, plurime,
indefinite.
4. L'Amministrazione aggiudicatrice procedera' all'aggiudicazione
quand'anche pervenga una sola offerta, purche' valida, congrua,
conveniente e idonea.
5. L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva facolta' ex art.81,
comma 3, d.lg.163/06.
6. Le autodichiarazioni e i documenti, se redatti in lingua diversa
dall'italiano, dovranno essere accompagnati da una traduzione in
lingua italiana certificata da un traduttore ufficiale.
7. Le offerte presentate verranno valutate da una Commissione
giudicatrice costituita ai sensi degli artt. 84 e 121, d.lg.163/06.
8. Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate dai
concorrenti, emergano irregolarita' del bando, l'Amministrazione
aggiudicatrice in autotutela procedera' alla correzione del predetto
atto di gara. Le correzioni verranno tempestivamente portate a
conoscenza degli interessati mediante pubblicazione sul sito
www.tne.to.it
9. Termine ultimo ricezione richieste informazioni: 30.04.2008 ore:
12.00; tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra
l'Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici possono
avvenire esclusivamente via fax (art.77, d.lg.163/06), fatte salve le
norme di cui all'art.13, d.lg.163/06. Le suddette richieste saranno
riscontrate direttamente agli interessati e, in forma anonima,
pubblicate sul sito www.tne.to.it
10. Verifica anomalia: Amministrazione aggiudicatrice valutera' la
congruita' delle offerte ai sensi degli artt. 86, comma 2, 87 e
seguenti, e 121, d.lg. 163/06 e ai sensi del "Disciplinare di gara"
11. Per dichiarazioni e/o offerte sottoscritte da procuratori
occorre allegare, anche in copia, procura speciale ai sensi
"Disciplinare di gara"
12. Amministrazione aggiudicatrice si riserva di comunicare in
tempo utile eventuali errori, contrasti e/o carenze del bando, del
"Disciplinare di gara" e allegati e/o di correggere e/o integrare tali
atti rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di
appalti pubblici. Tali comunicazioni verranno tempestivamente portate
a conoscenza degli interessati mediante pubblicazione sul sito
www.tne.to.it
13. Si precisa che l'unica copia degli atti (amministrativi +
tecnici) di gara facente fede ai fini dell'offerta e' quella cartacea
sottoscritta dal responsabile del procedimento ex art.10, comma 9,
d.lg.163/06 depositata presso l'Amministrazione aggiudicatrice e
liberamente visionabile dai concorrenti, previa prenotazione giorno
(tel. +39 011 5717796).
14. L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva facolta', previa
adeguata motivazione, di annullare e/o revocare il bando di gara, non
aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in
responsabilita' e/o azioni di richiesta danni, indennita' o compensi
di qualsiasi tipo a favore dei concorrenti e/o dell'aggiudicatario,
nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del cod.civ.
15. I concorrenti che intendono partecipare alla presente procedura
aperta non sono tenuti al pagamento della contribuzione ai sensi
della deliberazione dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti
pubblici del 24.1.2008, in quanto l'importo del corrispettivo
d'appalto e' inferiore ai Euro 150.000.
16. In caso di contrasto tra le disposizioni del presente bando e
quelle del "Disciplinare di gara" e relativi allegati, prevalgono le
prime, interpretate secondo il d.lg.163/06, la direttiva 04/18/CE e le
norme interpretative vigenti nell'ordinamento giuridico italiano.
17. Ai sensi del combinato disposto degli artt.11 e 55,
d.lg.163/06: deliberazione a contrarre del Consiglio di
Amministrazione dell'Amministrazione aggiudicatrice dell'11.04.2008.
18. "Disciplinare di gara" costituisce parte integrante del
presente bando.
19. Responsabile del procedimento ex art.10, comma 9, d.lg.163/06:
ing. Francesco Terranova.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione Ufficiale TAR Piemonte
Indirizzo Postale Corso Stati Uniti, n. 45 Citta': Torino
Codice Postale: 10129 Paese: Italia
Tel. +39 011 5576458 +39 011 5576411; fax +39 011 5612482 +39 011
539265
Posta elettronica: seggen.to@giustizia-amministrativa.it
VI.4.2. Presentazione di ricorso
Ricorso giudiziale: entro 60 giorni da conoscenza atto.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: entro 120
giorni da conoscenza atto (art.8, dpr 1199/71).
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione Ufficiale: Autorita' per la vigilanza sui contratti
pubblici (art.6, comma 7, lett. n), d.lg.163/06)
Indirizzo Postale via di Ripetta, 246
Citta' Roma Codice Postale 00186 Paese Italia
Telefono +39 06 367231 Indirizzo Internet
www.autoritalavoripubblici.it
Il Presidente:
Dott. Pierfranco Risoli
T-08BFM2478 (A pagamento).