BANDO DI GARA D'APPALTO
 
   1)  Denominazione,  indirizzi  e  punti  di contatto: Consorzio per
l'AREA  di  ricerca  scientifica  e  tecnologica  di Trieste, Servizio
Legale, Appalti e Personale - Ufficio Legale e Appalti, Padriciano 99,
34012  Trieste,  Italia;  tel.  0403755185,  telefax 040226698, e-mail
legale@area.trieste.it,         profilo         del        committente
http://www.area.trieste.it.  2) Procedura di aggiudicazione: procedura
aperta.  3)  Luogo  di  prestazione  dei  servizi:  Padriciano  n. 99,
Trieste. 4) Categoria del servizio: 12. Attivita' di collaudo in corso
d'opera  e  di collaudo statico delle opere strutturali dei lavori per
la  costruzione  dell'edificio  Q2. CPC 86711, 86721. CPV: 74231540-4.
Corrispettivo   a   base   di   gara:  Euro  59.127,37,  IVA  e  oneri
previdenziali  esclusi.  La  prestazione  del servizio e' riservata ai
soggetti  previsti  dall'art.  54  della L.R. Friuli Venezia Giulia n.
31.5.2002,  n.  14, come sostituito dall'art. 21 della L.R. 26.5.2006,
n.  9.  5)  L'appalto  non  e' diviso in lotti. 6) Termini: 180 giorni
dalla  data  di  ultimazione lavori. 7) Non sono previste varianti. 8)
Condizioni  particolari:  per  partecipare  alla gara, e' obbligatorio
effettuare  il  sopralluogo, previo appuntamento concordato al n. tel.
0403755235.  9)  Capitolato  d'oneri  e  documenti di gara disponibili
presso  l'indirizzo  e il sito Internet (sezione Opportunita' in Area)
indicati  al  punto  1);  progetto  esecutivo dell'opera da collaudare
visionabile presso l'Amministrazione, tel. 0403755235. E' Responsabile
Unico  del  Procedimento  l'ing.  Gianni Cozzi, Direttore del Servizio
Ingegneria,  Tecnologia  e Ambiente dell'Amministrazione. Informazioni
di   carattere  amministrativo  possono  essere  richieste  al  numero
0403755185,  oppure  0403755130;  informazioni  di  carattere  tecnico
possono  essere  richieste  al  numero  0403755235. 10) Termine per il
ricevimento  delle  offerte:  19/11/2007,  ore 12.00. Le offerte vanno
inviate  a:  Consorzio per l'AREA di ricerca scientifica e tecnologica
di Trieste, Servizio Legale, Appalti e Personale - Ufficio Protocollo,
Padriciano  99,  34012  Trieste.  Lingua  da utilizzare: italiano. 11)
Modalita'  di  apertura  delle  offerte:  data  20/11/2007, ore 10.30.
Luogo:  Padriciano  n.  99, Trieste, presso la Direzione del Consorzio
per  l'AREA  di  ricerca  scientifica  e  tecnologica di Trieste. Sono
ammessi  ad  assistere all'apertura delle offerte i rappresentanti dei
concorrenti  secondo  quanto  previsto  dal  capitolato  d'oneri.  12)
Cauzioni  e  garanzie:  non  previste.  13)  Modalita'  essenziali  di
finanziamento  e/o  di  pagamento: pagamenti a 60 giorni data fattura.
14)  L'aggiudicatario  partecipante  in forma di raggruppamento dovra'
conformarsi  al  disposto  dell'art.  37  del  D.Lgs. n. 163/2006. 15)
Requisiti      di     partecipazione:     requisiti     generali     e
tecnico-professionali  previsti  dal  capitolato  d'oneri. 16) Periodo
minimo durante il quale l'offerente e' vincolato alla propria offerta:
180  giorni  dal  termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 17)
Criteri  di  aggiudicazione  dell'appalto: offerta economicamente piu'
vantaggiosa  ai  sensi  dell'art.  54  della  L.R.  14/2002, secondo i
criteri  indicati nel capitolato d'oneri. 18) L'organismo responsabile
delle  procedure  di  ricorso  e'  il  T.A.R. Tribunale Amministrativo
Regionale  del  Friuli  Venezia  Giulia,  Piazza Unita' d'Italia n. 7,
34121  Trieste,  tel.  0406724711;  il  ricorso deve essere presentato
entro  60  giorni  dalla comunicazione del provvedimento da impugnare.
19)  Data  di  spedizione del bando di gara: 29/10/2007. 20) L'appalto
non  rientra  nel  campo  di  applicazione  dell'accordo sugli appalti
pubblici (AAP).

        Il Dirigente del Servizio Legale, Appalti e Personale:
                        Dott.ssa Paola Pavesi
 
T-07BFM3890 (A pagamento).