Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Atti correlati
Bando di gara per l'esecuzione dei lavori di: ristrutturazione ed
adeguamento 3° circolo didattico
di via DANTE ALIGHIERI - 2° LOTTO
MODALITA' DI APPALTO: L'appalto, essendo un contratto da stipulare
a corpo, sara' aggiudicato con il metodo di cui all'art. 82, commi 1
e 2, lettera b) D. Lgs. n° 163/2006 e cioe' con il criterio del
prezzo piu' basso, inferiore a quello posto a base di gara,
determinato mediante offerta di ribasso sull'importo dei lavori posto
a base di gara e con il procedimento di cui all'art. 86, comma 1, D.
Lgs. 163/2006. C.I.G. (Codice Identificativo Gare): 0439370397 -
C.U.P. G49J06000140001.; 1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di
ANGRI, Piazza Crocifisso - c.a.p. 84012 ANGRI (SA), telefono
081-5168111, fax 081-5168222; Indirizzi internet: Amministrazione
Aggiudicatrice: http://www.comune.angri.sa.it; Profilo del
committente: http://www.comune.angri.sa.it; 2. PROCEDURA DI GARA:
Procedura "aperta" ai sensi dell'art. 55, del D.Lgs. 12 aprile 2006,
n. 163 s.m.i.; Determina a contrarre: Registro Generale n° 1636 del
13/11/09; 3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI
LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE
PRESTAZIONI: 3.1. luogo di esecuzione: Comune di Angri via Dante
Alighieri; 3.2. descrizione: abbattimento plessi esistenti e
trasporto a rifiuto - scavo di aplateamento - realizzazione
fabbricato con strutture portanti in c.a.; 3.3. importo complessivo
dell'appalto (compreso oneri per la sicurezza): Euro 1.172.757,88
(euro unmilionecentosettantaduemilasettecentocinquantasette/88), di
cui: a) importo lavori soggetti a ribasso: Euro 1.150.476,57 per
lavori a corpo; b) importo lavori non soggetti a ribasso: Euro
22.281,31, per oneri per la sicurezza; 3.4. Lavorazioni di cui si
compone l'intervento: Lavorazione EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI;
Categoria d.P.R. 34/00 OG1; Qualificazione Obbligatoria(si/no) SI;
Importo(euro) 1.172.757,88; % 100; indicazioni speciali ai fini della
gara: prevalente subappaltabile(%): SI MAX 30%; 3.5. modalita' di
determinazione del corrispettivo: a corpo; ai sensi dell'art. 53, c.
4, D. Lgs 163/06, per cui il prezzo convenuto non puo' essere
modificato sulla base della verifica della quantita' o della qualita'
della prestazione. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 365
(TRECENTOSESSANTACINQUE) naturali e consecutivi decorrenti dalla data
di consegna dei lavori; 5. DOCUMENTAZIONE: Il disciplinare di gara
contenente le norme integrative del presente bando relative alle
modalita' di partecipazione alla gara, alle modalita' di compilazione
e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo
della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'appalto nonche'
gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il
capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto sono visibili
presso l'U.O.C. Lavori Pubblici - ufficio gare - del Comune di Angri,
tel. 081-5168242 nei giorni in cui e' consentito l'accesso al
pubblico, previa consigliata prenotazione; e' facolta' del soggetto
partecipante potere acquistare copia dei suddetti elaborati
progettuali presso la tipografia TIPOKART PALUMBO s.r.l. via
Nazionale (S.S. n° 18) n° 82 - 84012 ANGRI (SA), nei giorni feriali
in orario d'ufficio; a tal fine gli interessati ne dovranno fare
prenotazione, con congruo anticipo, a mezzo fax al n° 081-5132099,
tel. n° 081-948614. Il disciplinare di gara costituisce parte
integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge del presente bando
di gara. 6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA' DI
PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: 6.1. termine di
presentazione offerte: ore 12,00 del giorno 24/03/2010; 6.2.
indirizzo: Comune di Angri - Ufficio Protocollo - Piazza Crocifisso,
C.A.P. 84012 - ANGRI (SA); 6.3. modalita': secondo quanto indicato
nel disciplinare di gara di cui al punto 5. del presente bando; 6.4.
apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 25/03/2010, alle
ore 9,00 presso l'U.O.C. Lavori Pubblici del Comune di Angri, Piazza
Crocifisso; eventuali altre sedute pubbliche ore 9,00 dei giorni 26,
29 e 31/03/2010 e 07, 09, 12, 14 , 17, 19 e 21/04/2010, presso la
predetta sede. 7. SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE: i
legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10
del presente bando. ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti
di specifica delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti; 8. CAUZIONE: a) A norma dell'art. 75, commi da 1 a 7,
del D.Lgs. 163/06 s.m.i. l'offerta dei concorrenti deve essere
corredata da una garanzia, pari al 2% dell'importo complessivo
dell'appalto di cui al punto 3.3 del presente bando di gara, sotto
forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. b) La
garanzia provvisoria deve essere resa in conformita' a quanto
richiesto nel Capo 1. Punto - A5) del disciplinare di gara, pena
l'esclusione. c) Le Imprese mandanti sono esonerate dalla
presentazione della cauzione provvisoria. d) L'aggiudicatario e'
obbligato, prima della stipula del contratto di appalto, a presentare
le garanzie richieste nel Capo 1. Punto - A5) del disciplinare di
gara. 9. FINANZIAMENTO: I lavori sono stati finanziati mediante Mutuo
Cassa Depositi e Prestiti pos. N° 446788, per cui "Ai sensi dell'art.
13 legge n° 131/83, il calcolo del tempo contrattuale per la
decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non tiene conto dei
giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di
somministrazione e la ricezione del relativo mandato di pagamento
presso la competente sezione di tesoreria provinciale."; Pagamenti:
avverranno a termini degli artt. 26 e 27 del capitolato speciale di
appalto; Penali: per ogni giorno di ritardo sull'ultimazione dei
lavori o per scadenze inderogabili fissate nel programma temporale
dei lavori, a termini dell'art. 21 del capitolato speciale di
appalto, sara' applicata una penale pari all'uno per mille
dell'importo dei lavori; 10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: i soggetti
di cui all'art. 34, c. 1, D.Lgs. 163/06, costituiti da imprese
singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli artt. 95, 96
e 97 dPR 554/99 e successive modifiche nonche' dagli artt. 35, 36 e
37 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., ovvero da imprese che intendano
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 37, c.8, D.Lgs. 163/06
s.m.i., nonche' concorrenti con sede in altri stati membri
dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'articolo 3, c. 7, dPR
34/00, oppure operatori economici, ai sensi dell'art. 3, c. 22 D.Lgs.
163/06 s.m.i, stabiliti in altri stati membri, costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi. Non
possono partecipare alla gara i concorrenti che si trovano in una
delle condizione di inammissibilta' prescritti ai capi 1.1 e 1.2 del
disciplinare di gara, che si intendono qui integralmente richiamati.
11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARI PER
LA PARTECIPAZIONE: i concorrenti all'atto dell'offerta devono
possedere: I concorrenti con sede in Italia all'atto dell'offerta
devono possedere attestazione rilasciata da societa' di attestazione
(SOA) di cui al d.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso
di validita' che documenti il possesso della qualificazione in
categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere secondo quanto
indicato al precedente punto 3.4; I concorrenti stabiliti in altri
stati aderenti all'Unione Europea devono possedere i requisiti
previsti dal d.P.R. n. 34/2000 accertati, ai sensi dell'art. 3, comma
7, del suddetto d.P.R. n. 34/2000, in base alla documentazione
prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi; la cifra
d'affari in lavori di cui all'art. 18, comma 2, lett. b) del suddetto
dPR 34/00, conseguita nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre volte
l'importo complessivo dei lavori a base di gara; 12. TERMINE DI
VALIDITA' DELL'OFFERTA: gli offerenti hanno la facolta' di
svincolarsi dalla propria offerta trascorsi centottanta giorni dalla
data di presentazione delle offerte. 13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo
complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per
l'attuazione dei piani della sicurezza di cui al punto 3.3 del
presente bando. 14. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante;
15. AVVALIMENTO Ai sensi art. 49 D.Lgs. 163/06 s.m.i. i concorrenti
possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di
carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo, ovvero di
attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un
altro soggetto, in tal caso dovranno presentare in sede di gara tutta
la documentazione prevista dall'art. 49, c. 2, D. Lgs. 163/06 s.m.i.
Ai sensi dell'art. 49, c. 6, D. Lgs. 163/06 si specifica che il
concorrente puo' avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun
requisito o categoria. Si precisa, altresi', che il contratto di
avvalimento di cui all'art. 49, c. 2, lett. f) D. Lgs 163/06 dovra'
contenere, a pena di esclusione, l'esatta indicazione delle
specifiche risorse che verranno messe a disposizione ovvero dei
requisiti che saranno forniti al soggetto concorrente per tutta la
durata dell'appalto. 16. OFFERTE ANORMALMENTE BASSE: La stazione
appaltante richiedera' esclusivamente alle imprese offerenti
interessate dal procedimento la presentazione, per iscritto, delle
giustificazioni delle offerte anormalmente basse. Non trovera'
applicazione il procedimento dell'esclusione automatica dalla gara
delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86
D.Lgs. 163/06 s.m.i.. Saranno tuttavia sottoposte a verifica di
congruita' e di esclusione, secondo modalita' e procedure di cui agli
artt. 86,87,88 e 89 D. Lgs 163/06 e s.m.llo, le offerte che superino
detta soglia. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 86, c. 3 D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163 s.m.i., l'Amministrazione si riserva la facolta'
di valutare la congruita' di ogni altra offerta che, in base ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Nel caso in cui la
stazione appaltante proceda alla verifica delle offerte anomale, si
avvarra', se ritenuto necessario dal responsabile unico del
procedimento, di una commissione di esperti di mero supporto tecnico
che, appositamente costituita, procedera' all'esame delle
giustificazioni richieste a termini dell'art. 87, c. 1, D. Lgs. n°
163/2006, procedendo ai sensi dell'art. 88 del predetto decreto
legislativo. La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 88, c. 7,
D.Lgs. 163/06 e s.m. si riserva la facolta' di procedere
contemporaneamente alla verifica della migliore offerta, non oltre la
quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5 del predetto
art. 88. Per quanto riguarda le modalita' e le forme di presentazione
dei documenti obbligatori per la valutazione delle offerte anomale da
parte delle imprese interessate dal relativo procedimento, si rinvia
al Capo 1. del disciplinare di gara (documenti giustificativi delle
offerte anormalmente basse). 17. ALTRE INFORMAZIONI: - Ai fini
dell'appalto, le norme riportate nel presente bando, sono da
ritenersi prevalenti qualora in contrasto con quelle riportate nel
relativo capitolato speciale di appalto, ovvero integrative ancorche'
non espressamente previste in esso. - Organismo responsabile delle
procedure di ricorso TAR sezione provinciale di Salerno, indirizzo
Piazzetta S. Tommaso 84100 Salerno (Italia). I ricorsi avverso il
presente Bando di Gara possono essere notificati alla stazione
appaltante entro 60 giorni dalla data di pubblicazione. - si
applicheranno le disposizioni di cui al D.M. LL.PP. 19 aprile 2000,
n. 145 "Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei
lavori pubblici". - Il presente bando e' in corso di pubblicazione in
conformita' all'art. 66 del D.Lgs. 163/2006; - Responsabile del
Procedimento: ing. Benedetto D'Ambrosio; tel. 081-5168262; Per
quant'altro si rinvia al Capo 3 "Altre Informazioni" del disciplinare
di gara qui integralmente richiamate. 18. PAGAMENTO DEI MATERIALI DA
COSTRUZIONE Ai sensi e per gli effetti dell'art. 133, c. 1-bis) del
D.Lgs. 163/06 s.m.i. si precisa che non sono stati individuati
materiali da costruzione per i quali e' previsto un pagamento
disgiunto rispetto alla contabilizzazione della lavorazione di cui
gli stessi fanno parte secondo quanto contenuto nella norma
richiamata.
Data 12/02/2010
Il Responsabile U.O.C. Ll.Pp.
(Ing. Benedetto D'Ambrosio)
T10BFF3121