AVVISO DI GARA (ai sensi di Allegato IX A del D.  Lgs.  n.  163/2006)
  Procedura Aperta per l'aggiudicazione di un appalto pubblico avente
  ad  oggetto  i  lavori  di  "Costruzione  di   manufatti   per   il
  contenimento e la regolazione delle  portate  di  piena  sui  fossi
  Barattona e Mavone  Piccolo  in  Comune  di  Rimini"  CODICE  C.U.P
  I93B10000030002 CODICE C.I.G.: 0464218CCC. 

  Il  Consorzio  di  Bonifica  della  Romagna,  in  esecuzione  della
Deliberazione  del   Consiglio   d'Amministrazione   Provvisorio   n.
116/2010/CAP del 25/02/2010 (determina a contrarre ai sensi dell'art.
11 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006) indice  un  procedura  aperta  per
l'affidamento dei lavori sopra specificati. 1.  STAZIONE  APPALTANTE:
Consorzio di Bonifica della Romagna - Sede Legale Via Mariani,  26  -
48121    RAVENNA    -    Tel.     0544-249818     Fax     0544-36967,
protocollo@bonificaromagna.it,  www.bonificaromagna.it   Responsabile
del procedimento: ing. Andrea Cicchetti -  Direttore  Tecnico  Bacino
Marecchia.  2.  PROCEDURA  DI  AFFIDAMENTO  LAVORI  E   CRITERIO   DI
AGGIUDICAZIONE: procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. n.
163/2006 con affidamento lavori al prezzo  piu'  basso,  inferiore  a
quello posto a base di gara, determinato mediante  offerta  a  prezzi
unitari ai sensi art. 82, commi 1 e 3 D. Dls. 163/06. Ai  sensi  art.
122 c. 9, D. Lgs. 163/06 e' prevista  l'esclusione  automatica  dalla
gara delle offerte che  presentano  percentuali  di  ribasso  pari  o
superiori a soglia di anomalia determinata ai  sensi  art.  86  dello
stesso D.Lgs. Ai sensi art. 86, c. 3, D. Lgs. 163/06, il Consorzio si
riserva di valutare la congruita' di ogni altra offerta che, in  base
a  elementi  specifici,  appaia   anormalmente   bassa.   3.   LUOGO,
DESCRIZIONE,  IMPORTO  COMPLESSIVO  DEI   LAVORI   E   MODALITA'   DI
DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO. 3.1. Luogo di esecuzione: Comune di
Rimini. 3.2. Descrizione dei lavori:  costruzione  di  manufatti  per
l'attenuazione delle criticita' idrauliche gia' manifestate  in  vari
punti dai bacini consorziali Barattona e Mavone Piccolo. 3.3  Importo
complessivo dei lavori:  Euro  816.680,76  (euro  ottocentosedicimila
seicentottanta virgola settantasei); Importo dei  lavori  soggetti  a
ribasso:   804.080,76   (euro   ottocentoquattro   ottanta    virgola
settantasei) di cui Euro 345.300,00 a  corpo  ed  Euro  458.780,76  a
misura;  Importo  non  soggetto  a  ribasso:  Euro  12.600,00   (euro
dodicimila seicento/00). 3.4.CATEGORIA PREVALENTE: OG8 --  Classifica
III^.  3.5  CPV  relativo  all'oggetto  principale   del   contratto:
45246400-7. 3.6 Modalita' di  determinazione  del  corrispettivo:  il
contratto  sara'  stipulato  a  corpo  e  a  misura.   4.TERMINE   DI
ESECUZIONE: i lavori dovranno essere  ultimati  nel  termine  di  330
giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data  del  verbale  di
consegna lavori. In caso di ritardo  nella  ultimazione  dei  lavori,
sara' comminata una  penale  giornaliera  nelle  misure  e  modalita'
previste  dall'art.  21  del  Capitolato  Speciale  di  Appalto.   5.
SOPRALLUOGO: E' previsto il  sopralluogo  obbligatorio.  6.  TERMINE,
INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA'  DI  PRESENTAZIONE,  DATA  APERTURA
DELLE BUSTE E SOPRALLUOGO: 6.1  termine  ultimo  presentazione  delle
offerte: l'offerta dovra' pervenire, pena l'esclusione, entro le  ore
13,00  del  giorno  26/05/2010;  6.2  indirizzo  di  ricezione  delle
offerte: Consorzio di Bonifica della Romagna - Ufficio Protocollo del
CONSORZIO DI BONIFICA  DELLA  ROMAGNA  -  Via  Mariani,  26  -  48121
RAVENNA. 6.3 seduta di gara: Seduta unica il giorno  27/05/2010  alle
ore 10,00 presso la sede Legale del Consorzio in  Via  Mariani  26  a
Ravenna. 7. CAUZIONI E GARANZIE: (conformi agli schemi tipo  ex  D.M.
123/2004)  All'offerta:  cauzione  provvisoria  ex  art.   75   Dlgs.
163/2006. Al contratto: - garanzia fideiussoria  ex  art.  113  Dlgs.
163/2006; - polizza assicurativa ex art. 129  Dlgs.  163/2006:  somma
assicurata partita 1 Euro importo complessivo contratto al  lordo  di
IVA, partita 2 opere preesistenti Euro 900.000,00 - RCT Euro 500.000.
8. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Sono ammessi i soggetti cui  art.  34,
c.   1,   D.Lgs.   163/06.   9.   REQUISITI   DI   ORDINE   GENERALE,
TECNICO-ORGANIZZATIVI ED ECONOMICO  -  FINANZIARI  NECESSARI  PER  LA
PARTECIPAZIONE. 9.1. Requisiti di ordine generale Non sono ammessi  a
partecipare alla gara i soggetti per i quali  sussiste/sussistono:  -
le cause di  esclusione  cui  art.  38  D.Lgs.  163/06  e  successive
modifiche ed integrazioni; - l'esistenza  dei  piani  individuali  di
emersione di cui all'art. 1-bis, c. 14, legge 383/2001  e  successive
modifiche; - nei  cui  confronti  siano  state  emesse  sentenze  e/o
applicate sanzioni che comportano il  divieto  di  contrarre  con  la
pubblica amministrazione;  9.2.  Requisiti  tecnico-organizzativi  ed
economico-finanziari  per  l'esecuzione  dei  lavori  i   concorrenti
all'atto dell'offerta devono  possedere,  a  pena  di  esclusione:  -
attestazione di cui all'art. 40, comma  3,  lettera  b),  del  D.Lgs.
163/06, in corso di validita' alla data della gara  cui  art.  6.4.1.
del presente Bando, rilasciata da societa' di attestazione (SOA)  cui
DPR 34/00 regolarmente autorizzata, che documenti il  possesso  della
qualificazione in categorie e classifiche adeguate  (ai  sensi  degli
articoli 74 e 95 del DPR 554/99 e s.m.i.) ai lavori  da  assumere;  -
certificazione di qualita' aziendale di cui  all'art.  40,  comma  3,
lettera a), del D.Lgs. 163/2006 in corso di validita' alla data della
gara di  cui  all'art.  6.4.1.  del  presente  Bando.  10.  ORGANISMO
RESPONSABILE DELLE  PROCEDURE  DI  RICORSO  Tribunale  Amministrativo
Regionale dell'Emilia-Romagna. Sede di Bologna - Strada Maggiore,  53
- 40125 Bologna -Telefono: 0514293111 11. SITO  INTERNET  in  cui  e'
possibile reperire il bando integrale e tutti i modelli  utilizzabili
per presentare offerta: www.bonificaromagna.it. 

                  Il Responsabile del Procedimento 
                        Ing. Andrea Cicchetti 

 
T10BFM8191