Avviso volontario per la trasparenza ex ante - Lavori 
 

  SEZIONE  I:  AMMINISTRAZIONE  AGGIUDICATRICE.  I.1)  Denominazione,
indirizzo postale:  Azienda  Ospedaliero  Universitaria  Pisana,  Via
Roma,67 - 56126 Pisa - ITALIA. Punti  di  contatto  U.O.  Patrimonio,
LL.PP., Gestione contratti assicurativi e sinistri - via Paradisa,  2
56124 Pisa - dott.ssa Adriana Medici - tel.  +39  050996237  fax  +39
050996334  e-mail:  a.medici@ao-pisa.toscana.it  URL  amministrazione
aggiudicatrice: www.ospedaledipisa.it. 
  SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO. II.1.1)  Denominazione  conferita
all'appalto     dall'Amministrazione     aggiudicatrice:      "Lavori
complementari necessari al completamento  della  viabilita'  e  della
rete di smaltimento delle acque meteoriche  -  1°  FASE  Lotto  4  in
Cisanello" II.1.2) Tipo di appalto e luogo di  esecuzione:  Lavori  -
esecuzione  Pisa.  ITE17.  II.1.4)  Breve  descrizione   dell'appalto
Esecuzione dei lavori di realizzazione di tronco di strada c.d. "lato
strada" e dei  cavedi  necessari  per  il  completamento  della  rete
impiantistica primaria, parte integrante della viabilita' in corso di
ultimazione  nell'area  ospedaliera  di  Cisanello,  per  un  importo
totale, oneri per la sicurezza inclusi pari ad E. 782.500,00 IVA  non
compresa. II.1.5)  CPV:  oggetto  principale:  45233120-6  Lavori  di
costruzione di strade. 
  SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo  di  procedura:  Negoziata  senza
previa pubblicazione di bando ex art.57 comma 5 lett.a) Codice  degli
Appalti: lavori complementari non compresi  nel  contratto  iniziale,
che, a seguito di circostanza imprevista, sono divenuti necessari  al
perfezionamento dell'opera oggetto del contratto iniziale e di valore
non superiore al 50% del contratto iniziale. 
  SEZIONE  V:  AGGIUDICATARIO.  V.3)  Giovannini  Costruttori  s.a.s.
via.le G. Mazzini n.114/A - Roma. 
  SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.2)  Informazioni  complementari:
Delibera a contrattare n. 707 del 21/07/2014 .Responsabile unico  del
procedimento   ing.   Ruggero   Bencini.   CIG   5839720165   -   CUP
D53G14000200002. Richieste  di  chiarimento  contattare  i  punti  di
contatto riportati nella  sezione  I.  VI.3)  Procedure  di  ricorso.
Organismo  responsabile  delle  procedure   di   ricorso.   Tribunale
Amministrativo Regionale Toscana Via Ricasoli, 40,  I-50129  Firenze.
Italia   Tel.   +39   055996259   fax   055293382.   Indirizzo    URL
http://www.giustizia-amministrativa.it.  VI.3.2)   Presentazione   di
ricorsi: Da notificare, a pena di decadenza, entro  30  giorni  dalla
piena conoscenza  del  provvedimento  da  impugnare.  VI.4)  Data  di
spedizione del presente avviso alla GURI: 31/07/2014. 

               Il responsabile unico del procedimento 
                        ing. Ruggero Bencini 

 
T14BGA13460