Bando di gara - CIG 7181167679 - Prot. 26278 
 

  SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1)  Centrale  Unica  di
Committenza Comuni di Viadana, Commessaggio,  Gazzuolo,  San  Martino
dall'Argine. Indirizzo postale: CUC  c/o  Comune  di  Viadana,  p.zza
Matteotti 2, 46019 Viadana (MN) Italia. Persona di contatto: dott.ssa
Enza    Paglia,     tel.     fax     0375     786259-82854     E-mail
contratti@pec.comune.viadana.mn.it      e.paglia@comune.viadana.mn.it
Indirizzo  principale:  http://www.comune.viadana.mn.it/  e   profilo
committente http://www.comune.viadana.mn.it/?q=list_lavori_servizi. 
  I.2) L'appalto e' aggiudicato da una centrale  di  Committenza  per
conto del Comune di Viadana  (MN)  I.3)  I  documenti  di  gara  sono
disponibili    per    un    accesso    gratuito     e     illimitato:
http://www.comune.viadana.mn.it/?q=list_lavori_servizi e  http://www.
arca.regione.lombardia.it/ Ulteriori  informazioni  sono  disponibili
agli indirizzi sopra indicati. Le  domande  di  partecipazione  vanno
inviate  in  modalita'  elettronica  tramite  la  Piattaforma  SINTEL
accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it 
  SEZIONE II: OGGETTO  II.1.1)  Denominazione:  Procedura  telematica
ristretta per l'affidamento dei lavori di riparazione  e  adeguamento
sismico del palazzetto dello sport per  il  Comune  di  Viadana  (MN)
II.1.2)  CPV  principale:  45454000-4  NUTS  ITC4B  II.1.3)  Tipo  di
appalto: Lavori II.2.3) Luogo di esecuzione: Comune di Viadana -  via
Vanoni "Palafarina" II.2.4)Breve descrizione: Lavori di riparazione e
adeguamento  sismico  II.2.5)  Criteri  di  aggiudicazione:   offerta
economicamente piu' vantaggiosa - il prezzo non e' il  solo  criterio
di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei  documenti
di gara (vedasi disciplinare) II.2.6) Valore complessivo stimato  IVA
esclusa: €  2.104.000,00  II.2.7)  Termini  ultimazione  lavori:  440
giorni II.2.10) Varianti: non ammesse 
  SEZIONE  III:  INFORMAZIONI  DI   CARATTERE   GIURIDICO   ECONOMICO
FINANZIARIO TECNICO: Categoria prevalente OG 1 class. III-bis. Per le
categorie scorporabili e requisiti  di  partecipazione  vedasi  art.3
disciplinare di gara 
  SEZIONE  IV:  Procedura  IV.1.1)  Tipo  di   procedura:   Procedura
telematica ristretta gestita tramite il Sistema telematico denominato
SINTEL secondo le modalita' indicate nel disciplinare di gara IV.2.2)
Termine  per  il  ricevimento  delle   domande   di   partecipazione:
12.09.2017 ore 12.00 (ora italiana) IV.2.4) Lingua: Italiano  IV.3.7)
Periodo minimo  durante  il  quale  l'offerente  e'  vincolato  dalla
propria offerta: 360 giorni 
  SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: per
ogni altra informazione relativa  al  presente  appalto  si  veda  il
disciplinare di gara cui si rinvia e che costituisce parte integrante
del presente bando VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure  di
ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia,  sez.  Brescia
(si veda disciplinare di gara) VI.5) Data di spedizione del  presente
bando 16.08.2017. 

                Il responsabile della centrale unica 
                        dott.ssa Enza Paglia 

 
TX17BFF14724