BANDO DI GARA 
                       FORNITURE SOTTO SOGLIA 
 

  SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
  I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: 
  Ministero della Difesa - Arsenale Militare Marittimo - Via  Darsena
s.n.  96011  Augusta  (SR).   Contatto:   Direzione   Amministrativa,
all'attenzione: Ing. Del Bufalo - Dott.ssa Musumarra. 
  Tel.  0931  420402/261/274.  Fax   0931   420261/262/264.   E-mail:
mnarsen.au.amm@marina.difesa.it. Indirizzi internet:  Amministrazione
aggiudicatrice:   www.marina.difesa.it.   Profilo   di   committente:
http://www.marina.difesa.it/gare/index.asp?ente=033.        Ulteriori
informazioni, il capitolato d'oneri e la documentazione complementare
sono disponibili presso  i  punti  di  contatto  sopra  indicati.  Le
domande di partecipazione vanno inviate ai punti  di  contatto  sopra
indicati. 
  I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI
ATTIVITA': 
  Ministero della Difesa. L'amministrazione  aggiudicatrice  acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no. 
  SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO 
  II.1) DESCRIZIONE 
  II.1.1) Denominazione  conferita  all'appalto  dall'amministrazione
aggiudicatrice: PR/19/10  -  Fornitura  di  un  raddrizzatore  carica
batteria, sistemi di verifica funzionalita' interruttori ABB  SACE  e
apparecchiature  varie  per  esigenze  dei   laboratori/officine   di
Marinarsen Augusta. 
  II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Forniture -  Acquisto.
Luogo principale di  consegna:  Arsenale  Militare  Marittimo  -  Via
Darsena s.n. - 96011 Augusta (SR). Codice NUTS: ITG19. 
  II.1.3) L'avviso riguarda: Un appalto pubblico. 
  II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti: 
  - Lotto n° 1: Fornitura e messa in servizio di n.  1  raddrizzatore
carica/scarica batterie; 
  - Lotto n° 2: Fornitura e messa in servizio di apparecchiature  per
la verifica della corretta funzionalita' degli interruttori ABB; 
  - Lotto n° 3: Fornitura di un endoscopio con sonda a fibra ottica; 
  - Lotto n° 4:  Fornitura  di  apparecchiature  varie  per  esigenze
Laboratori/Officine Arsenale; 
  -  Lotto  n°   5:   Fornitura   di   banchi   da   lavoro   per   i
Laboratori/Officine Arsenale. 
  II.1.6)  CPV  (Vocabolario  comune  per  gli  appalti).  Lotto  1):
31153000-3   (Raddrizzatori).   Lotti   2),   3),   4):    31682210-5
(Apparecchiature di controllo e Strumentazione). Lotto 5): 39181000-4
(Banchi da Lavoro per Laboratorio). 
  II.1.7) L'appalto rientra nel campo  di  applicazione  dell'accordo
sugli appalti pubblici (AAP):No. 
  II.1.8) Divisione in lotti: Si. Le offerte vanno presentate per uno
o piu' lotti. E' ammessa l'aggiudicazione in lotti separati. 
  II.1.9) Ammissibilita' di varianti: No. 
  II.2) QUANTITATIVO O ENTITA' DELL'APPALTO 
  II.2.1) Quantitativo o entita' totale: Euro 140.000,00 IVA compresa
cosi' articolato: Lotto 1) Euro 34.000,00 IVA compresa. Lotto 2) Euro
17.000,00 IVA compresa. Lotto 3) Euro 26.000,00 IVA  compresa.  Lotto
4) Euro 21.000,00 IVA compresa. Lotto 5) Euro 42.000,00 IVA compresa. 
  II.2.2) Opzioni: No. 
  II.3) TERMINE DI ESECUZIONE: 
  Periodo in giorni: 120 a  decorrere  dalla  notifica  dell'avvenuta
approvazione del contratto. 
  SEZIONE  III:  INFORMAZIONI  DI  CARATTERE  GIURIDICO,   ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO 
  III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO 
  III.1.1) Cauzioni e  garanzie  richieste:  a  corredo  dell'offerta
sara' richiesta una garanzia pari al 2% del prezzo base indicato  nel
bando o nell'invito, eventualmente ridotta ai sensi  dell'art.  75  -
comma 7 del D.Lgs. 163/2006. L'aggiudicatario dovra' prestare, per la
stipula  del  contratto,  una  cauzione  definitiva   pari   al   10%
dell'importo contrattuale eventualmente incrementata  secondo  quanto
previsto dall'art. 113 del  D.Lgs.  163/2006  e/o  ridotta  ai  sensi
dell'art. 40 - comma 7. 
  III.1.2) Principali modalita' di finanziamento e di  pagamento  e/o
riferimenti alle disposizioni applicabili  in  materia:  i  pagamenti
saranno cosi' effettuati,  mediante  mandato  sui  fondi  disponibili
presso la competente ragioneria dello stato: 
  -  90%  (novantapercento)   dell'importo   di   ogni   lotto   dopo
l'ultimazione  della  fornitura,  il  relativo  collaudo  con   esito
favorevole e l'accettazione dei prodotti. 
  -10% (diecipercento) dell'importo di ogni lotto dopo  la  presa  in
carico dei prodotti e la scadenza del periodo di garanzia di 730  gg.
dalla data del collaudo favorevole. 
  Su richiesta della Ditta l'Amministrazione ammettera' il  pagamento
anticipato della 2^ rata di ogni lotto insieme alla  1^  rata  previa
costituzione di idonea garanzia ai sensi della legge 10/06/82 N° 348,
di importo pari al 10% del prezzo del contratto. I pagamenti  saranno
effettuati, dopo le verifiche di legge, entro 90 gg.  dalla  data  di
approvazione del certificato di collaudo o di fine  garanzia,  ovvero
dalla presentazione della fattura, se successiva. In caso di  ritardi
sui pagamenti si applica il D.Lgs. n. 231/2002. 
  III.1.3) Forma giuridica dei partecipanti:  Possono  partecipare  i
soggetti di cui all'art. 34,  comma  1,  del  D.Lgs.  163/2006.  Ogni
concorrente  puo'  partecipare  o  singolarmente   o   in   un   solo
raggruppamento o consorzio. Per i raggruppamenti  ed  i  consorzi  si
applicano gli artt. 35, 36 e 37 del  D.Lgs.  163/2006  di  rispettiva
pertinenza. 
  III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
  III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i  requisiti
relativi  all'iscrizione  nell'albo  professionale  o  nel   registro
commerciale - informazioni e formalita' necessarie  per  valutare  la
conformita' ai requisiti: 
  1) dichiarazione sottoscritta in conformita' al D.P.R.  28.12.2000,
n. 445 che il concorrente non versi in una delle condizioni  previste
dall'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f),  g),  h),  i),
l), m), m-bis), m-ter), m-quater) del D.Lgs. 163/2006 indicando anche
le eventuali condanne  per  le  quali  abbia  beneficiato  della  non
menzione. In caso di  raggruppamento  o  consorzio  la  dichiarazione
sara' resa da tutti  i  singoli  operatori  economici  raggruppati  o
consorziati. 
  2) Dichiarazione sottoscritta in conformita' al D.P.R.  28.12.2000,
n.  445  che  alla  gara   non   concorrono   singolarmente,   o   in
raggruppamento o consorzio, altri operatori economici  nei  confronti
dei quali sussistono rapporti di collegamento o controllo determinati
in base ai criteri di cui all'art. 2359 del Codice  Civile  e  che  i
concorrenti  non  sono  coinvolti  in  situazioni  lesive  della  par
condicio tra i  concorrenti  medesimi  e/o  lesive  della  segretezza
dell'offerta. 
  3) Iscrizione nei registri di cui all'art. 39 del  D.Lgs.  163/2006
(per le ditte operanti in  Italia  iscrizione  alla  C.C.I.A.A.).  Il
possesso di tale requisito potra'  essere  attestato  anche  mediante
dichiarazione sostitutiva in conformita'  al  D.P.R.  28.12.2000,  n.
445. 
  4) I consorzi dovranno dichiarare in  quale  fattispecie  rientrano
fra quelle previste dall'art. 34 - comma 1 - lett. b), c) ed e). 
  III.2.2)  Capacita'  economica  e  finanziaria  -  informazioni   e
formalita' necessarie  per  valutare  la  conformita'  ai  requisiti:
dichiarazione sottoscritta in conformita' al  D.P.R.  28.12.2000,  n.
445 concernente il fatturato globale d'impresa e  l'importo  relativo
alle forniture nel  settore  oggetto  della  gara,  realizzate  negli
ultimi  3  esercizi.  Se  il  concorrente  non  e'  in   grado,   per
giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la  costituzione
o l'inizio dell'attivita'  da  meno  di  3  anni,  di  presentare  le
referenze richieste, puo' provare la propria  capacita'  economica  e
finanziaria,  mediante  qualsiasi  altro  idoneo  documento.  Livelli
minimi  di  capacita'  richiesti:  Il  fatturato  globale   d'impresa
realizzato negli ultimi 3 esercizi dovra'  essere  almeno  pari  a  2
volte l'importo della gara. 
  III.2.3) Capacita' tecnica - informazioni e  formalita'  necessarie
per valutare la conformita' ai requisiti: 
  1) Dichiarazione sottoscritta in conformita' al D.P.R.  28.12.2000,
n. 445 concernente l'elenco delle principali forniture eseguite negli
ultimi 3 anni, con indicazione degli  importi,  date  e  destinatari,
pubblici o privati. 
  2) Dichiarazione sottoscritta in conformita' al D.P.R.  28.12.2000,
n. 445 che i prodotti forniti saranno corredati di certificato (C.E.)
rilasciato  dal  costruttore  e   da   tutte   le   altre   eventuali
certificazioni che ne attestino la  piena  conformita'  alle  vigenti
norme in materia di sicurezza del lavoro. 
  3) Indicazione delle attivita' e della  quota  di  appalto  che  il
concorrente intenda, eventualmente, subappaltare con  le  limitazioni
di cui alla sezione VI.3.) punto 5. 
  Livelli minimi di capacita' eventualmente richiesti:  e'  richiesta
l'avvenuta esecuzione, negli ultimi 3 anni, di forniture di  prodotti
analoghi a quelli oggetto della gara. 
  III.2.4) Appalti riservati: No. 
  SEZIONE IV: PROCEDURA 
  IV.1) TIPO DI PROCEDURA 
  IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta. 
  IV.1.2) Limiti al  numero  di  operatori  che  saranno  invitati  a
presentare un'offerta: no. 
  IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
  IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo piu' basso. 
  IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica: No. 
  IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 
  IV.3.1)   Numero   di    riferimento    attribuito    al    dossier
dall'amministrazione aggiudicatrice: PR/21/10 - C.I.G: 
  IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No. 
  IV.3.3)  Condizioni  per  ottenere  il  capitolato  d'oneri  e   la
documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Termine
per il ricevimento delle richieste di documenti o  per  l'accesso  ai
documenti: 06.07.2010. Documenti a pagamento: no. 
  IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:
12.07.2010. 
  SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
  VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No. 
  VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato  dai
fondi comunitari: No. 
  VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 
  1) Determinazione a contrarre n. 19 del 31.5.2010; 
  2) La domanda  di  partecipazione  dovra'  essere  corredata  della
documentazione di cui alla sezione III.2) ed essere inserita  in  una
busta sul cui esterno dovranno essere riportati: la descrizione e  la
denominazione dell'appalto, il numero di  riferimento  attribuito  al
dossier e la dicitura: "domanda di partecipazione". 
  3)  I  concorrenti  nella  domanda   di   partecipazione   dovranno
dichiarare espressamente: 
  a) Il consenso al trattamento dei propri dati  personali  ai  sensi
del D.Lgs. 196/2003; 
  b) Il domicilio  eletto  per  l'effettuazione  delle  comunicazioni
previste dal D.Lgs. n.163/2006; 
  c) Se autorizzano l'utilizzo del fax per le suddette comunicazioni,
fornendo il relativo numero; 
  4) L'amministrazione  si  riserva  la  facolta'  di  non  procedere
all'indizione della gara; 
  5) E' consentito il subappalto secondo le modalita' di cui all'art.
118 del D.Lgs. 163/2006; 
  6) L'amministrazione verifichera' in sede di gara il  possesso  dei
requisiti di cui alla sezione III.2) ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs.
n. 163/2006; 
  7) Il concorrente puo' soddisfare la richiesta relativa al possesso
dei  requisiti  di  carattere  economico,  finanziario,  tecnico   ed
organizzativo  avvalendosi  dei  requisiti  o  dell'attestazione   di
qualita' di un  altro  soggetto  a  norma  dell'art.  49  del  D.Lgs.
163/2006; 
  8) Revisione prezzi: non prevista; 
  9) Non e' prevista la clausola compromissoria di cui all'art. 241 -
comma 1 bis del D.Lgs. n. 163/2006  come  modificato  con  D.Lgs.  n.
53/2010; 
  10) Le domande pervenute dopo la scadenza indicata al punto IV.3.4)
non verranno accolte; 
  11) Responsabile unico del procedimento: CV (GN) Salvatore Imbriani
Tel. +39 0931420457. Referente per la fase di affidamento:  Dirigente
di Seconda Fascia Dott. Ing.  Antonio  Ercole  del  Bufalo  Tel.  +39
0931420402. 
  VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 
  VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: 
  Tribunale Amministrativo Regionale, Via Milano, 38, 95127 Catania. 

                     Il Direttore Amministrativo 
           Dirigente Dott. Ing. Antonio Ercole Del Bufalo 

 
T10BFC12775