Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Atti correlati
BANDO DI GARA - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Ministero della Difesa - Arsenale Militare Marittimo di Augusta via
Darsena S.N. 96011 Augusta ITALIA - Contatto: Direzione
Amministrativa. All'attenzione: Ing. Del Bufalo - Dott.ssa Musumarra
Telefono (+39)0931420402/0931420261/0931420274 - Fax
(+39)0931420261/0931420262/ 0931420264 Posta elettronica:
mnarsen.au.amm@marina.difesa.it. Indirizzo(i) internet
Amministrazione aggiudicatrice www.marina.difesa.it. Profilo di
committente http://www.marina.difesa.it/gare/index.asp?ente=033.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto
sopra indicati. Il capitolato d'oneri e la documentazione
complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra
indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
I punti di contatto sopra indicati
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI
ATTIVITA'
Ministero Difesa. L'amministrazione aggiudicatrice acquista per
conto di altre amministrazioni aggiudicatrici No
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione
aggiudicatrice. PR/16/10/UE - rinnovamento/ammodernamento impianti
vari e strutture del sistema di piattaforma dell'RP 131.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o
di prestazione dei servizi
Servizi. Categoria di servizi: N. 1. Luogo principale di
esecuzione: Arsenale Militare Marittimo - via Darsena SN - 96011
Augusta (SR), ITALIA. Codice NUTS ITG19
II.1.3) L'avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
- Rinnovamento/ammodernamento componenti del Gruppo struttura dello
scafo (SWBS 100): rinnovamento della carena, dei ponti e delle
strutture esterne ed interne mediante lavori di carpenteria metallica
e trattamento protettivo,
- Rinnovamento/ammodernamento del sistema di propulsione (SWBS
200): rinnovamento della propulsione, impianti ausiliari ed
automazione della stessa,
- Rinnovamento/ammodernamento del sistema di generazione e
distribuzione dell'energia elettrica (SWBS300): Rinnovamento dei
gruppi generazione e relativo sistema di distribuzione,
- Rinnovamento/ammodernamento impianti/componenti del gruppo
sistemi ausiliari (SWBS 500): l'attivita' prevede il rinnovamento
degli impianti frigoriferi, di estrazione e ventilazione,
oleodinamici, protezione catodica. Verra' inoltre effettuato il
collaudo dei recipienti in pressione in prossimita' di scadenza,
- Rinnovamento/ammodernamento impianti/parti del Gruppo
allestimento ed arredamento (SWBS 600):
rinnovamento di casse/depositi vari e sentine, mediante bonifica e
ripristino del trattamento di pitturazione protettivo. L'attivita'
include altresi' il rinnovamento dei locali interni e degli accessori
di allestimento.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) 50245000
II.1.7) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo
sugli appalti pubblici (AAP) No
II.1.8) Divisione in lotti Si' le offerte vanno presentate per
tutti i lotti
II.1.9) Ammissibilita' di varianti No
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA' DELL'APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entita' totale 270.000,00 EUR IVA esente di
cui 6.750,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso,
necessari per la riduzione dei rischi da interferenze. IVA esclusa
270.000,00 EUR
II.2.2) Opzioni No
II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo in giorni: 120
INFORMAZIONI SUI LOTTI
Lotto n. 1 TITOLO Rinnovamento dello scafo, della propulsione,
della generazione e distribuzione, degli impianti/componenti dei
sistemi ausiliari e dell'allestimento ed arredamento.
1) BREVE DESCRIZIONE Attivita' a corpo di rinnovamento dello scafo,
della propulsione, della generazione e distribuzione, degli
impianti/componenti dei sistemi ausiliari e dell'allestimento ed
arredamento.
2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) 50245000
3) QUANTITATIVO O ENTITA' 200.000,00 EUR IVA esente di cui 5.000,00
EUR per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, necessari per la
riduzione dei rischi da interferenza.
4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO O DI UNA DATA
DIVERSA DI INIZIO/
CONCLUSIONE
5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
Lotto n. 2 TITOLO Servizi a misura ad integrazione delle attivita'
di rinnovamento del lotto 1, di imbarco/sbarco/movimentazione
materiali e di realizzazione di opere provvisionali.
1) BREVE DESCRIZIONE Servizi a misura ad integrazione delle
attivita' di rinnovamento del lotto 1, di
imbarco/sbarco/movimentazione materiali e di realizzazione di opere
provvisionali.
2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) 50245000
3) QUANTITATIVO O ENTITA' 70.000,00 EUR IVA esente di cui 1.750,00
EUR per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, necessari per la
riduzione dei rischi da interferenza.
4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO O DI UNA DATA
DIVERSA DI INIZIO/CONCLUSIONE
5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Garanzia a corredo dell'offerta pari al 2 % del prezzo base
indicato nel bando o nell'invito, eventualmente ridotta ai sensi
dell'art. 75 - comma 7 del D.Lgs. 163/2006. L'aggiudicatario dovra'
prestare, per la stipula del contratto, una cauzione definitiva pari
al 10 % dell'importo contrattuale eventualmente incrementata secondo
quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e/o ridotta ai
sensi dell'art. 40 - comma 7. All'aggiudicatario sara' inoltre
richiesta apposita polizza assicurativa a copertura d'eventuali
furti, incendi, danneggiamenti in genere, perdita totale o parziale
dei materiali che gli saranno affidati per l'esecuzione del servizio
per un importo di 10.000,00 EUR.
III.1.2) Principali modalita' di finanziamento e di pagamento e/o
riferimenti alle disposizioni applicabili in materia I pagamenti
saranno cosi' effettuati: 1) 90 % dell'importo contrattuale di
ciascun lotto dopo l'ultimazione delle prestazioni ed il relativo
collaudo con esito favorevole ed accettazione; 2) 10 % dell'importo
contrattuale di ciascun lotto alla scadenza del periodo di garanzia.
Su richiesta della Ditta l'Amministrazione ammettera' il pagamento
anticipato della 2^ rata previa costituzione dell'idonea garanzia ai
sensi della legge 10.6.1982 n. 348, di importo pari al 10 % del
prezzo dell'appalto. I pagamenti saranno effettuati, dopo le
verifiche di legge, entro 90 giorni dalla data di approvazione dei
certificati di collaudo o di fine garanzia, ovvero dalla
presentazione della fattura, se successiva. In caso di ritardo sui
pagamenti si procedera' in conformita' al D.Lgs. n. 231/02.
III.1.3) Forma giuridica che dovra' assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell'appalto. Possono partecipare
i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006. Ogni
concorrente puo' partecipare o singolarmente o in un solo
raggruppamento o consorzio. Per i raggruppamenti ed i consorzi si
applicano gli artt. 35, 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006 di rispettiva
pertinenza.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui e' soggetta la
realizzazione dell'appalto Si'
1) Il termine di 120 giorni per l'esecuzione dell'appalto decorre
dalla messa a disposizione dell'unita' navale;
2) Tutte le prestazioni eseguite dovranno essere garantite per la
durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni ss., decorrenti dalla
data di superamento, con esito positivo, delle prove funzionali
finalizzate al collaudo.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti
relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro
commerciale. Informazioni e formalita' necessarie per valutare la
conformita' ai requisiti: 1) Dichiarazione sostitutiva in conformita'
al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 attestante che il concorrente non versi
in una delle condizioni previste dall'art. 38, comma 1, lettere A),
B), C), D), E), F), G), H), I), L), M), M-bis), M-ter), M-quater)
delD.Lgs. 163/2006 e SS.MM.II., indicando anche le eventuali condanne
per le quali abbia beneficiato della non menzione. In caso di
raggruppamento o consorzio la dichiarazione sara' resa da tutti i
singoli operatori economici raggruppati o consorziati; 2)
Dichiarazione sottoscritta in conformita' al D.P.R. 28.12.2000, n.
445 che alla gara non concorrono singolarmente, o in raggruppamento o
consorzio, altri operatori economici nei confronti dei quali
sussistono rapporti di collegamento o controllo determinati in base
ai criteri di cui all'art. 2359 del codice civile e che i concorrenti
non sono coinvolti in situazioni lesive della par condicio tra i
concorrenti medesimi e/o lesive della segretezza dell'offerta; 3)
Iscrizione nei registri di cui all'art. 39 del D.Lgs. 163/2006 (per
le ditte operanti in Italia iscrizione alla CCIAA). Il possesso di
tale requisito potra' essere attestato anche mediante dichiarazione
sostitutiva in conformita' al DPR 28.12.2000, n. 445; 4) I consorzi
dovranno dichiarare in quale fattispecie rientrano fra quelle
previste dall'art. 34 - comma 1 - lett. B), C) ed E).
III.2.2) Capacita' economica e finanziaria. Informazioni e
formalita' necessarie per valutare la conformita' ai requisiti: 1)
Idonea dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari
autorizzati ex D.Lgs. n. 385/1993. 2) Dichiarazione sottoscritta in
conformita' al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 concernente il fatturato
globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi nel settore oggetto
della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi. Se il concorrente
non e' in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello
concernente la costituzione o l'inizio dell'attivita' da meno di 3
anni, di presentare le referenze richieste, puo' provare la propria
capacita' economica e finanziaria, mediante qualsiasi altro idoneo
documento. Livelli minimi di capacita' eventualmente richiesti. Il
fatturato globale d'impresa realizzato negli ultimi 3 esercizi dovra'
essere almeno pari a 2 volte l'importo posto a base di gara.
III.2.3) Capacita' tecnica. Informazioni e formalita' necessarie
per valutare la conformita' ai requisiti: 1) Dichiarazione
sottoscritta in conformita' al D.P.R. 28.12.2000, n. 445 concernente
l'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi 3 anni, con
indicazione degli importi, date e destinatari, pubblici o privati; 2)
Certificazione di qualita': UNI EN ISO 9001:2000 o UNI EN ISO
9001:2008; 3) Indicazione delle attivita' e della quota di appalto
che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare secondo le
modalita' indicate alla sezione VI.3.) punto 5. Livelli minimi di
capacita' eventualmente richiesti. E' richiesta l'avvenuta
prestazione, negli ultimi 3 anni, di servizi di ammodernamento e/o
manutenzione di strutture e/o impianti del sistema di piattaforma
oggetto dell'impresa, su unita' navali militari o mercantili, per un
importo complessivo pari almeno a quello posto a base di gara.
III.2.4) Appalti riservati No
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio e' riservata ad una
particolare professione? No
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le
qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione
del servizio No
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura Ristretta accelerata. Giustificazione
della procedura accelerata: Necessita' di pervenire alla stipula ed
approvazione del contratto entro il 2010 al fine di garantire
l'operativita' dell'unita' navale secondo i programmi stabiliti.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a
presentare un'offerta
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il
dialogo
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione. Prezzo piu' basso
IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica No
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier
dall'amministrazione aggiudicatrice PR/16/10/UE - C.I.G: 0497701BD8
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Avviso di preinformazione Numero dell'avviso nella GU: 2010/S
041-060201 del 27.2.2010
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare. Termine per il ricevimento delle
richieste di documenti o per l'accesso ai documenti 6.7.2010
Documenti a pagamento No
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione
12.7.2010
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a
presentare offerte o a partecipare
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte/domande di partecipazione Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente e' vincolato
alla propria offerta
IV.3.8) Modalita' di apertura delle offerte
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO No
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI
FONDI COMUNITARI No
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
1) Determinazione a contrarre n. 16 del 28.5.2010;
2) La domanda dovra' essere corredata della documentazione di cui
alla sezione III.2) ed inserita in una busta sul cui esterno dovranno
essere riportati: la descrizione e la denominazione dell'appalto, il
numero di riferimento attribuito al dossier e la dicitura: "domanda
di partecipazione";
3) I concorrenti nella domanda di partecipazione dovranno
dichiarare espressamente:
a) Il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi
del D.Lgs. 196/2003;
b) Il domicilio eletto per l'effettuazione delle comunicazioni
previste dal D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
c) Se autorizzano l'utilizzo del fax per le suddette comunicazioni,
fornendo il relativo numero;
4) L'amministrazione si riserva la facolta' di non procedere
all'indizione della gara;
5) E' consentito il subappalto secondo le modalita' di cui all'art.
118 del D.Lgs. 163/2006;
6) L'amministrazione verifichera' in sede di gara il possesso dei
requisiti di cui alla sezione iii.2) ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs.
n. 163/2006;
7) Il concorrente puo' soddisfare la richiesta relativa al possesso
dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed
organizzativo avvalendosi dei requisiti o dell'attestazione di
qualita' di un altro soggetto a norma dell'art. 49 del D.Lgs.
163/2006;
8) Revisione prezzi: non prevista;
9) Non e' prevista la clausola compromissoria di cui all'art. 241 -
comma 1 bis del D.Lgs. n. 163/2006 come modificato con D.Lgs. n.
53/2010;
10) Le domande pervenute dopo la scadenza indicata al punto IV.3.4)
non verranno accolte;
11) Responsabile unico del procedimento: CV (GN) Salvatore Imbriani
tel. +39 0931420457. Referente per la fase di affidamento: dirigente
di seconda fascia dott. ing. Antonio Ercole Del Bufalo tel. +39
0931420402.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale amministrativo regionale via Milano, 38 95127 Catania
ITALIA
VI.4.2) Presentazione di ricorso
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulla presentazione di ricorso
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 15.6.2010
Il Direttore Amministrativo
Dirigente Dott. Ing. Antonio Ercole Del Bufalo
T10BFC12785