Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Atti correlati
BANDO DI GARA D'APPALTO 1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Consorzio per l'AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, Servizio Legale, Appalti e Personale - Ufficio Legale e Appalti, Padriciano 99, 34012 Trieste, Italia; tel. 0403755185, telefax 040226698, e-mail legale@area.trieste.it, profilo del committente http://www.area.trieste.it. 2) Procedura di aggiudicazione: procedura aperta. 3) Luogo di prestazione dei servizi: Padriciano n. 99, Trieste. 4) Categoria del servizio: 12. Attivita' di collaudo in corso d'opera e di collaudo statico delle opere strutturali dei lavori per la costruzione dell'edificio Q2. CPC 86711, 86721. CPV: 74231540-4. Corrispettivo a base di gara: Euro 59.127,37, IVA e oneri previdenziali esclusi. La prestazione del servizio e' riservata ai soggetti previsti dall'art. 54 della L.R. Friuli Venezia Giulia n. 31.5.2002, n. 14, come sostituito dall'art. 21 della L.R. 26.5.2006, n. 9. 5) L'appalto non e' diviso in lotti. 6) Termini: 180 giorni dalla data di ultimazione lavori. 7) Non sono previste varianti. 8) Condizioni particolari: per partecipare alla gara, e' obbligatorio effettuare il sopralluogo, previo appuntamento concordato al n. tel. 0403755235. 9) Capitolato d'oneri e documenti di gara disponibili presso l'indirizzo e il sito Internet (sezione Opportunita' in Area) indicati al punto 1); progetto esecutivo dell'opera da collaudare visionabile presso l'Amministrazione, tel. 0403755235. E' Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Gianni Cozzi, Direttore del Servizio Ingegneria, Tecnologia e Ambiente dell'Amministrazione. Informazioni di carattere amministrativo possono essere richieste al numero 0403755185, oppure 0403755130; informazioni di carattere tecnico possono essere richieste al numero 0403755235. 10) Termine per il ricevimento delle offerte: 19/11/2007, ore 12.00. Le offerte vanno inviate a: Consorzio per l'AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, Servizio Legale, Appalti e Personale - Ufficio Protocollo, Padriciano 99, 34012 Trieste. Lingua da utilizzare: italiano. 11) Modalita' di apertura delle offerte: data 20/11/2007, ore 10.30. Luogo: Padriciano n. 99, Trieste, presso la Direzione del Consorzio per l'AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste. Sono ammessi ad assistere all'apertura delle offerte i rappresentanti dei concorrenti secondo quanto previsto dal capitolato d'oneri. 12) Cauzioni e garanzie: non previste. 13) Modalita' essenziali di finanziamento e/o di pagamento: pagamenti a 60 giorni data fattura. 14) L'aggiudicatario partecipante in forma di raggruppamento dovra' conformarsi al disposto dell'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006. 15) Requisiti di partecipazione: requisiti generali e tecnico-professionali previsti dal capitolato d'oneri. 16) Periodo minimo durante il quale l'offerente e' vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 17) Criteri di aggiudicazione dell'appalto: offerta economicamente piu' vantaggiosa ai sensi dell'art. 54 della L.R. 14/2002, secondo i criteri indicati nel capitolato d'oneri. 18) L'organismo responsabile delle procedure di ricorso e' il T.A.R. Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, Piazza Unita' d'Italia n. 7, 34121 Trieste, tel. 0406724711; il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento da impugnare. 19) Data di spedizione del bando di gara: 29/10/2007. 20) L'appalto non rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP). Il Dirigente del Servizio Legale, Appalti e Personale: Dott.ssa Paola Pavesi T-07BFM3890 (A pagamento).