Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Atti correlati
BANDO DI GARA - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Ministero della Difesa - Arsenale Militare Marittimo di Augusta via
Darsena Sn 96011 Augusta (SR) ITALIA Contatto: Direzione
Amministrativa All'attenzione ing. Del Bufalo - dott.ssa Musumarra
Telefono +39 0931420402 / 0931420261 / 0931420274
Posta elettronica: mnarsen.au.amm@marina.difesa.it
Fax +39 0931420261 / 0931420262 / 0931420264
Indirizzo(i) internet Amministrazione aggiudicatrice
www.marina.difesa.it
Profilo di committente
http://www.marina.difesa.it/gare/index.asp?ente=033
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto
sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di
acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra
indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti
di contatto sopra indicati
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI
ATTIVITA'
Ministero o qualsiasi altra autorita' nazionale o federale, inclusi
gli uffici a livello locale o regionale
Difesa
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre
amministrazioni aggiudicatrici No
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione
aggiudicatrice
PR/12/10/UE - servizi di ammodernamento del bacino galleggiante
GO58.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o
di prestazione dei servizi
Servizi Categoria di servizi: N. 1
Luogo principale di esecuzione: Arsenale militare marittimo - via
Darsena Sn - 96011 Augusta (SR), ITALIA. Codice NUTS ITG19
II.1.3) L'avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Rinnovamento, ricondizionamento o recupero delle strutture e degli
impianti del bacino, comprendenti in particolare:
- il rinnovamento di tutte le strutture metalliche del bacino,
mediante inserti o raddoppi,
- il rinnovamento dei rivestimenti protettivi, mediante
l'applicazione di idonei cicli di pitturazione nelle varie zone da
trattare,
- la manutenzione straordinaria ed il ripristino degli impianti.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
50246300
II.1.7) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo
sugli appalti pubblici (AAP) No
II.1.8) Divisione in lotti Si'
le offerte vanno presentate per tutti i lotti
II.1.9) Ammissibilita' di varianti No
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA' DELL'APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entita' totale
700 000 EUR di cui 17 500 EUR per oneri di sicurezza, non soggetti
a ribasso, necessari per la riduzione dei rischi da interferenza.
IVA esclusa 700 000 EUR
II.2.2) Opzioni No
II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo in giorni: 150 (dall'aggiudicazione dell'appalto)
INFORMAZIONI SUI LOTTI
Lotto n. 1
TITOLO Servizi di ammodernamento delle strutture metalliche varie.
1) BREVE DESCRIZIONE
- Rinnovamento di tutte le strutture metalliche del bacino,
mediante inserti o raddoppi,
- Rinnovamento dei rivestimenti protettivi mediante l'applicazione
di idoneo ciclo di pitturazione
nelle varie zone da trattare.
2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) 50246300
3) QUANTITATIVO O ENTITA' IVA esclusa 450 000 EUR
4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO O DI UNA DATA
DIVERSA DI INIZIO/CONCLUSIONE
5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
Lotto n. 2
TITOLO Servizi a misura ad integrazione delle attivita' di
ammodernamento del lotto 1, di manutenzione straordinaria/ripristino
degli impianti, di imbarco/sbarco/movimentazione materiali e di
realizzazione di opere provvisionali.
1) BREVE DESCRIZIONE
Servizi a misura ad integrazione delle attivita' di ammodernamento
del lotto 1, di manutenzione straordinaria/ripristino degli impianti,
di imbarco/sbarco/movimentazione materiali e di realizzazione di
opere provvisionali.
2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) 50246300
3) QUANTITATIVO O ENTITA' IVA esclusa 250 000 EUR
4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO O DI UNA DATA
DIVERSA DI INIZIO/CONCLUSIONE
5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Garanzia a corredo dell'offerta pari al 2 % del prezzo base
indicato nel bando o nell'invito, eventualmente ridotta ai sensi
dell'art. 75 - comma 7 del D.Lgs. 163/2006. L'aggiudicatario dovra'
prestare, per la stipula del contratto, una cauzione definitiva pari
al 10 % dell'importo contrattuale eventualmente incrementata secondo
quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e/o ridotta ai
sensi dell'art. 40 - comma 7. All'aggiudicatario sara' inoltre
richiesta apposita polizza assicurativa a copertura d'eventuali
furti, incendi, danneggiamenti in genere, perdita totale o parziale
dei materiali che gli saranno affidati per l'esecuzione del servizio
per un importo di 10 000 EUR (diecimila).
III.1.2) Principali modalita' di finanziamento e di pagamento e/o
riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
I pagamenti saranno effettuati, previa corresponsione, ove
previsto, di idoena garanzia ai sensi della legge10.6.1982 n. 348,
come segue:
- Lotto 1:
1) 40 % dell'importo del lotto al raggiungimento dello stato di
avanzamento pari al 50 % delle prestazioni contrattuali;
2) 50 % dell'importo del lotto dopo l'ultimazione delle prestazioni
ed il relativo collaudo con esito favorevole e l'accettazione;
3) 10 % alla scadenza del periodo di garanzia di 365 gg. dalla data
di superamento con esito positivo delle prove funzionali finalizzate
al collaudo e comunque non prima del pagamento della rata a collaudo.
- Lotto 2:
1) 40 % dell'importo del lotto al raggiungimento dello stato di
avanzamento pari al 50 % delle prestazioni contrattuali;
2) 50 % dell'importo del lotto dopo l'ultimazione delle prestazioni
ed il relativo collaudo con esito favorevole e l'accettazione;
3) 10 % alla scadenza del periodo di garanzia di 365 gg. dalla data
di superamento con esito positivo delle prove funzionali finalizzate
al collaudo e comunque non prima del pagamento della rata a collaudo.
Su richiesta della Ditta l'Amministrazione ammettera' il pagamento
anticipato della 3^ rata di entrambi i lotti previa costituzione
dell'idonea garanzia ai sensi della legge 10.6.1982 n. 348, di
importo pari al 10 % del prezzo dell'appalto. I pagamenti saranno
effettuati, dopo le verifiche di legge, entro 90 gg. dalla data di
emissione degli stati di avanzamento o di approvazione dei
certificati di collaudo o di fine garanzia, ovvero dalla
presentazione della fattura, se successiva. In caso di ritardo sui
pagamenti si procedera' in conformita' al D.Lgs. n. 231/02.
III.1.3) Forma giuridica che dovra' assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell'appalto
Possono partecipare i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, del
D.Lgs. 163/2006. ogni concorrente puo' partecipare o singolarmente o
in un solo raggruppamento o consorzio. Per i raggruppamenti ed i
consorzi si applicano gli artt. 35, 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006 di
rispettiva pertinenza.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui e' soggetta la
realizzazione dell'appalto Si'
1) Non e' consentita l'aggiudicazione per lotti separati;
2) Il termine di 150 gg. per l'esecuzione dell'appalto decorre
dalla messa a disposizione del bacino.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti
relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro
commerciale
Informazioni e formalita' necessarie per valutare la conformita' ai
requisiti: 1) Dichiarazione sostitutiva in conformita' al D.P.R.
28.12.2000, n. 445 attestante che il concorrente non versi in una
delle condizioni previste dall'art. 38, comma 1, lettere a), b), c),
d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) del D.Lgs.
163/2006e ss.mm.ii., indicando anche le eventuali condanne per le
quali abbia beneficiato della non menzione. in caso di raggruppamento
o consorzio la dichiarazione sara' resa da tutti i singoli operatori
economici raggruppati o consorziati;
2) Dichiarazione che alla gara non concorrono singolarmente, o in
raggruppamento o consorzio, altri operatori economici nei confronti
dei quali sussistono rapporti di collegamento o controllo determinati
in base ai criteri di cui all'art. 2359 del codice civile e che i
concorrenti non sono coinvolti in situazioni lesive della par
condicio tra i concorrenti medesimi e/o lesive della segretezza
dell'offerta;
3) Iscrizione nei registri di cui all'art. 39 del D.Lgs. 163/2006
(per le ditte operanti in Italia iscrizione alla CCIAA). il possesso
di tale requisito potra' essere attestato anche mediante
dichiarazione sostitutiva in conformita' al D.P.R. 28.12.2000, n.
445;
4) i consorzi dovranno dichiarare in quale fattispecie rientrano
fra quelle previste dall'art. 34 - comma 1 - lett. b),c) ed e).
III.2.2) Capacita' economica e finanziaria
Informazioni e formalita' necessarie per valutare la conformita' ai
requisiti: 1) Dichiarazione di almeno 2 istituti bancari o
intermediari autorizzati ex D.Lgs. n. 385/1993.
2) Bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa ovvero dichiarazione
sostitutiva in conformita' al D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
3) Dichiarazione sottoscritta in conformita' al D.P.R. 28.12.2000,
n. 445 concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo
relativo ai servizi nel settore oggetto della gara, realizzati negli
ultimi tre esercizi. se il concorrente non e' in grado, per
giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione
o l'inizio dell'attivita' da meno di 3 anni, di presentare le
referenze richieste, puo' provare la propria capacita' economica e
finanziaria, mediante qualsiasi altro idoneo documento.
Livelli minimi di capacita' eventualmente richiesti Il fatturato
globale d'impresa realizzato negli ultimi 3 esercizi dovra' essere
almeno pari a 2 volte l'importo della gara.
III.2.3) Capacita' tecnica
Informazioni e formalita' necessarie per valutare la conformita' ai
requisiti:
1) Dichiarazione sottoscritta in conformita' al D.P.R. 28.12.2000,
n. 445 concernente l'elenco dei principali servizi prestati negli
ultimi 3 anni, con indicazione degli importi, date e destinatari,
pubblici o privati;
2) Certificazione di qualita': UNI EN ISO 9001:2000 o UNI EN ISO
9001:2008 nei seguenti campi di attivita':
tubisteria e valvole; congegnatoria; bonifica, trattamento e
pitturazione ponti coperti e scoperti, casse e sentine; revisione di
impianti elettrici/macchine elettriche; costruzione e mantenimento in
opera di ponteggi; carpenteria.
I requisiti di qualita' in uno o piu' dei campi di attivita'
suddetti potranno anche essere soddisfatti mediante ricorso al
subappalto nei limiti consentiti dalla normativa vigente come
previsto nella sezione VI.3) punto 5). In tal caso, i relativi
requisiti di qualita' dovranno essere posseduti dalle ditte
subappaltatrici e le ditte partecipanti dovranno dichiarare
espressamente, nella domanda di partecipazione, l'intendimento di
subappaltare le attivita' suddette in favore di ditte in possesso dei
requisiti previsti;
3) Indicazione delle attivita' e della quota di appalto che il
concorrente intenda, eventualmente, subappaltare secondo le modalita'
indicate alla sezione VI.3.) punto 5.
Livelli minimi di capacita' eventualmente richiesti
E' richiesta l'avvenuta prestazione, negli ultimi 3 anni, di
servizi di ammodernamento e/o manutenzione/riparazione di strutture
e/o impianti sui bacini galleggianti ovvero del sistema di
piattaforma di unita' navali militari o mercantili, ovvero su
piattaforme marine in ferro, per un importo complessivo pari almeno a
quello posto a base di gara.
III.2.4) Appalti riservati No
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio e' riservata ad una
particolare professione? No
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le
qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione
del servizio No
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura Ristretta accelerata
Giustificazione della procedura accelerata: Necessita' di pervenire
alla stipula ed approvazione del contratto entro il 2010 al fine di
assicurare l'operativita' del bacino in tempo utile per consentire
l'esecuzione dei carenamenti periodici delle UU.NN. della base.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a
presentare un'offerta
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il
dialogo
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Prezzo piu' basso
IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica No
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier
dall'amministrazione aggiudicatrice
PR/12/10/UE - C.I.G:0475597B0C
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Avviso di preinformazione Numero dell'avviso nella GU: 2010/S
041-060201 del 27.2.2010
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per
l'accesso ai documenti 27.5.2010
Documenti a pagamento No
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione 3.6.2010
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a
presentare offerte o a partecipare
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte/domande di partecipazione italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente e' vincolato
alla propria offerta
IV.3.8) Modalita' di apertura delle offerte
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO No
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI
FONDI COMUNITARI No
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
1) Determinazione a contrarre n. 05 del 27.4.2010;
2) La domanda dovra' essere corredata della documentazione di cui
alla sezione III.2) ed inserita in una busta sul cui esterno dovranno
essere riportati: la descrizione e la denominazione dell'appalto, il
numero di riferimento attribuito al dossier e la dicitura: "domanda
di partecipazione";
3) I concorrenti nella domanda di partecipazione dovranno
dichiarare espressamente:
a) Il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi
del D.Lgs. 196/2003;
b) Il domicilio eletto per l'effettuazione delle comunicazioni
previste dal D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
c) Se autorizzano l'utilizzo del fax per le suddette comunicazioni,
fornendo il relativo numero;
4) L'amministrazione si riserva la facolta' di non procedere
all'indizione della gara;
5) E' consentito il subappalto secondo le modalita' di cui all'art.
118 del D.Lgs. 163/2006;
6) L'amministrazione verifichera' in sede di gara il possesso dei
requisiti di cui alla sezione III.2) ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs.
n. 163/2006;
7) Il concorrente puo' soddisfare la richiesta relativa al possesso
dei requisiti di carattere economico, finanziario,
tecnico ed organizzativo avvalendosi dei requisiti o
dell'attestazione di qualita' di un altro soggetto a norma dell'art.
49 del D.Lgs. 163/2006;
8) Revisione prezzi: non prevista;
9) Non e' prevista la clausola compromissoria di cui all'art. 241 -
comma 1 bis del D.Lgs. n. 163/2006 come modificato con D.Lgs. n.
53/2010;
10) Le domande pervenute dopo la scadenza indicata al punto IV.3.4)
non verranno accolte;
11) Responsabile unico del procedimento: CV (GN) Salvatore Imbriani
tel. +39 0931420457. Referente per la fase di affidamento: dirigente
di seconda fascia dott. ing. Antonio Ercole Del Bufalo tel. +39
0931420402.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale amministrativo regionale via Milano, 38 95127 Catania
ITALIA
VI.4.2) Presentazione di ricorso
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulla presentazione di ricorso
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 3.5.2010.
Il Direttore Amministrativo
Dirigente Dott. Ing. Antonio Ercole Del Bufalo
T10BFC9254