Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Atti correlati
Bando di gara per l'adeguamento e messa a norma degli impianti
elettrici in bassa tensione della II; III; IV zona del CIMA
Bando di gara - Codice identificativo Gara (C.I.O.) 54676607C3 CPV
45315800-4 Fascicolo CIMA n. 13L/1004.
Determinazione a contrarre: relazione preliminare in data 29
novembre 2012.
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice
1.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto denominazione
ufficiale: Ministero della Difesa - Marina Militare - Centro
interforze per il Munizionamento Avanzato Aulla; Indirizzo postale:
Quartiere Gobetti, Strada Statale del Cerreto 53, Citta': Aulla (MS)
Codice postale: 54011 Paese; Italia. Punti di contatto: Ufficio
U.RE.P, tel. (39)0187401385/144; fax. (39)0187401443 Posta
elettronica; cima.au.urep@marina.difesa.it. Indirizzo Internet
Profili di committente (URL): www.marina.difesa.it
Per le condizioni amministrative riguardanti le vari fasi
contrattuali si applicano il DLGS.163/06 «Codice dei Contratti
pubblici; il D.p,R. 236/2013 "Regolamento recante disciplina delle
attivita' del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e
forniture, a norma dell'art. 196 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163/06" e il decreto del Presidente della Repubblica,
207/2010 "Regolamento per l'esecuzione e attuazione del decreto
legislativo n. 163/06" solo ed esclusivamente per le parti non in
contrasto con le norme precedentemente citate. La specifica tecnica;
la eventuale documentazione complementare ed ulteriori informazioni
sono disponibili presso i punti di contatto succitati. Le domande di
partecipazione dovranno essere inviate tassativamente ai punti di
contatto sopra indicati.
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di
attivita'
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre
amministrazioni aggiudicatici: no.
Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita
dall'amministrazione aggiudicatrice; adeguamento e messa a norma,
degli impianti elettrici in Bassa Tensione 2; 3 e 4 Zona del C.I.M.A.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo dl esecuzione, luogo di consegna
odi prestazione dei servizi: Procedura ristretta per fornitura.
Luogo dl esecuzione: C.I.M.A. Quartiere Gobetti - Strada Statale
del Cerreto 53 - 54011 Aulla (MS). - II.1.3) L'avviso riguarda un
appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti: l'esigenza
deriva dalla necessita' di garantire l'adeguamento e la messa a norma
dell'impiantistica elettrica in bassa tensione della 2°; 3°; 4° Zona
del C.I.M.A.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Oggetto principale
45315600-4 - Fornitura di servizi II.1.7) L'appalto rientra nel campo
di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.1.8) Divisione in lotti no. II.1.9) Ammissibilita' di varianti no.
II.2) Quantitativo o entita' dell'appalto. II.2.1) Quantitativo o
entita' totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): euro
245.395,68 (duecentoquarantacinquetrecentonovantacinque/68) I.V.A.
inclusa. Se noto valore stimato, I.V.A. esclusa (indicare solo in
cifre): euro 201.144,00 di cui € 3.944,00
(tremilanovecentoquarantaquattro,00) per attuazione della sicurezza
non soggetto a ribasso.
II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione. L'esecuzione di
tutta l'attivita', comprensiva di rilievi, calcoli, fornitura
materiali; installazione nonche' valutazione tecnica degli elaborati
dovra' avvenire in gg.ss.totali 270 (duecentosettanta) decorrenti
dalla data di approvazione degli elaborati da parte del C.I.M.A.,
previo parere obbligatorio dell'ASL ma non vincolante per la Stazione
Appaltante. Si specifica che per la progettazione esecutiva la ditta
dovra' presentare entro 90 (novanta) gg.ss. dalla data di
esecutivita' del contratto, copia della documentazione relativa agli
impianti e ai calcoli, a firma di professionista abilitato ai sensi
dell'art. 5 del decreto ministeriale 37/08, all'ASL n. 1 di Massa ed
in copia alla Sezione Gestione Commesse del C.I.M.A. per la
obbligatoria valutazione tecnico-normativa. Gli oneri economici
derivanti da tale incombenza saranno ad esclusivo carico della ditta
aggiudicataria. Il C.I.M.A., ricevuto il parere della ASL ed
effettuate le proprie verifiche comunichera' alla ditta
l'approvazione definitiva o il rifiuto. Qualora si presentasse tale
ultima situazione la ditta avra' 15 (quindici) g.g.ss. per
ripresentare quanto dovuto con le opportune rivisitazioni e in
correzioni.
Garanzia: Limitatamente ai materiali forniti e posti in opera sono
richiesti 24 (ventiquattro) mesi di garanzia a partire dalla data di
avvenuta verifica di conformita' con esito favorevole.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico; Economico;
Finanziario e Tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto, III.1.1) Cauzioni e
garanzie richieste: Per la partecipazione alla gara, uni volta
esperita la dovuta preselezione, sara' richiesta, da presentarsi
congiuntamente all'offerta, una cauzione provvisoria pari al 2%
dell'importo massimo di spesa posto a base della procedura ristretta,
costituita secondo le prescrizioni dell'art. 75 del decreto
legislativo 163/06. Il deposito cauzionale sara' svincolato
immediatamente ai concorrenti che non risulteranno aggiudicatari,
mentre rimarra' fermo per la ditta che risultera' aggiudicataria fino
alla sottoscrizione del contratto medesimo. III.2) Principali
modalita' di finanziarne e
pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
il finanziamento e' assicurate con fondi sul pertinente capitolo di
spesa. I pagamenti alla ditta avverranno in funzione degli specifici
accordi contrattuali e delle vigenti disposizioni di legge, ad
ultimazione dell'appalto commissionato, e gli stessi saranno
corrisposti con il seguente criterio: il 90% dell'importo dopo la
verifica di conformita' relativa consegna ed accettazione dei lavori
ed il rimanente 10% allo scadere del periodo di garanzia.
III.1.3) Forma giuridica che dovra' assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell'appalto. Ai sensi,dell'art.
37 decreto legislativo 163/2006 sono ammesse le A.T.I. e i consorzi.
Questi ultimi dovranno indicare la ragione sociale delle consorziate
quali partecipanti alle prestazioni di cui all'oggetto del contratto,
mentre per le Associazioni Temporanee fra imprese, la ditta dovra'
indicare l'identita' delle ditte assodate, la loro posizione
nell'ambito del raggruppamento, specificando come previsto al co. 14
del sopraccitato art. 37 la ditta a cui e' stato conferito il mandato
ed infine gli elementi richiesti relativamente alle singole ditte. I
concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo dovranno eseguire le
prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di
partecipazione al raggruppamento. E' vietata l'associazione in
partecipazione. III.1.4) Altre condizioni particolari cui e' soggetta
la realizzazione dell'appalto: no.
III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione personale
degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione
nell'albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni e
formalita' necessarie per valutare la conformita' ai requisiti. Le
ditte inoltre dovranno presentare, in sede di domanda di
partecipazione, pena l'esclusione la documentazione cosi' come
prevista dal decreto legislativo 163/06. Potranno infatti concorrere
alla procedura i soggetti che rientrino nelle categorie di cui
all'art. 34, comma 1» decreto legislativo 163/06. Per le imprese
stabilite in stati diversi dall'Italia si applica quanto stabilito
dall'art. 47 del decreto legislativo 163/06. L'impresa concorrente,
pena l'esclusione, dovra' allegare alla domanda di partecipazione la
dichiaratone ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
445/00 (autocertificazione) attestante l'insussistenza delle
condizioni di esclusione di cui all'art. 38 del decreto legislativo
163/06. Dovra' inoltre dichiarare di essere in possesso dei requisiti
di idoneita' professionali desumibili dall'iscrizione nel registro
della Camera di commercio ex art. 39 decreto legislativo 163/06. Al
sensi di quanto previsto dall'art. 46 del decreto legislativo 163/06,
novellato dal decreto-legge 70/2011 nei limiti previsti dagli
artt.38-45 del decreto legislativo 163/06 la stazione appaltante
potra' inviare, se necessario a completare o a fornire chiarimenti in
ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni
presentati. III.2.2) Capacita' economica e finanziaria: informazioni
e formalita' necessarie per valutare la conformita' ai requisiti come
previsto dall'art. 41 decreto legislativo 163/2006. La ditta dovra'
fornire una dichiarazione ai sensi dei decreto del Presidente della
Repubblica 445/00 di almeno n. 2 (due) istituti bancari o
intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 385/93. Se
il concorrente non e' in grado, per giustificati motivi, ivi compreso
quello concernente la costituzione o l'inizio delle attivita' da meno
di tre anni, di presentare le referenze richieste, puo' provare la
propria capacita' economica e finanziarla mediante qualsiasi altro
documento considerato idoneo dal C.I.M.A. ai sensi dell'art. 41 comma
3 dei decreto legislativo 163/06.
III.2.3.) Capacita' tecnica informazioni e formalita' necessarie
per valutare la conformita' ai requisiti: Ai sensi di quanto previsto
dall'art. 42 del decreto legislativo 163/06, la ditta dovra'
presentare una dichiarazione attestante le principali forniture
inerenti l'oggetto di gara eseguite negli ultimi tre anni/esercizi
antecedenti la data di pubblicazione del bando, con indicazione degli
importi; delle date e dei destinatari pubblici o privati. Per
l'effettuazione di tali forniture ci si potra' avvalere di
certificati rilasciati e vistati dalle Amministrazioni se trattasi di
forniture a favore di Amministrazioni/ Enti Pubblici oppure dal
destinatario verso cui e' stata effettuata la fornitura se privato
ovvero in mancanza dello stesso concorrente.
N.B. Tutte le dichiarazioni/autocertificazioni prodotte saranno
rese al sensi dell'art. 76 «Norme penali» del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U.) utilizzando
l'apposito facsimile.
III.3) Condizioni relative all'appalto di servizi
III.3.1) La prestazione del servizio e' riservata ad una
particolare professione: no.
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le
qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione
del servizio: si.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura «Ristretta»
IV.1.2) limiti al numero di operatori che saranno invitati a
presentare un'offerta: no.
IV.2) Criteri di aggiudicazione - IV.2.1) sono quelli del prezzo
piu' basso mediante offerta segreta con ribasso percentuale unico
dell'importo a base di gara pari ad € 201.144,00 + I.V.A. di cui €
3.944,00 (tremilanovecentoquarantaquattro/00) quali oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso.
IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero dl riferimento attribuito al dossier
dall'amministrazione aggiudicatrice: fascicolo C.I.M.A. n. 13L/1004
Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dell'AVCP: 54676607C3.
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di
documentazione, per l'accesso ai dati o per le domande di
partecipazione: ore 12 del 2 aprile 2014.
IV.3.4) Lingue utIlizzabill per la presentazione delle
offerte/domande di partecipazione: Italiano.
Sezione V: Altre informazioni
V.1) Trattasi di un appalto periodico: no.
V.2) Informazioni complementari: e' ammesso il Subappalto nei
termini e modi di legge. L'offerta economica della ditta dovra'
essere valida fino alla data del 31 dicembre 2014. Non e' ammessa la
revisione del prezzo contrattuale e non e' prevista la clausola di
conguaglio per oscillazione cambio. Il presente bando non vincola
l'Amministrazione difesa all'esperimento della relativa gara.
L'Amministrazione effettuera' tutte le comunicazioni mediante posta
e/o fax e/o e-mail. Gli operatori economici sono tenuti, alla luce di
cio', a comunicare il numero di fax presso cui si impegnano a
ricevere le comunicazioni afferenti la procedura sollevando
l'Amministrazione da qualsiasi responsabilita' in caso di mancata
ricezione delle stessa. Le spese di partecipazione alla gara sono a
totale carico della ditta ed alla stessa nulla e' dovuto anche nel
caso di revoca per autotutela da parte dell'Amministrazione Difese
della Procedura di Gara. Ai sensi di quanto disposto dalla legge
179/2012 l'aggiudicatario della presente procedura ristretta sara'
tenuto, come previsto dal combinato disposto degli art. 66 co.7 e
art. 122 co. 5 del decreto legislativo 163/06 a rifondare interamente
le spese anticipate da quasta Stazione Appellante per la
pubblicazione del presente bando sui quotidiani a tiratura nazionale
e locale. I costi sostenuti verranno esplicitati nella richiesta di
offerta che verra' inviata esclusivamente alla ditte preselezionate.
Le domande di partecipazione alla preselezione devono essere inviate
tassativamente all'U.R.E.P - Ufficio Relazioni con il pubblico -
C.I.M.A. - Aulla Quartiere Gobetti 54011 Aulla (MS) Italia, in busta
chiusa recante all'esterno la dicitura «Domanda di partecipazione per
la preselezione» con indicato l'oggetto della procedura ristretta e
il numero di Fascicolo (13L/1004). Ai sensi di quanto previsto
dall'art. 46 co.1-bis del decreto legislativo 163/06, novellato dal
decreto-legge 70/2011 qualora la domanda di partecipazione dovesse
pervenire in ritardo rispetto al termine perentorio di cui al punto
IV.3.4.; oppure,presenti difetto di sottoscrizione o di altri
elementi essenziali, ovvero in caso di non integrita' del plico
contenente la suddetta domanda, la stessa verra' esclusa
automaticamente.
Responsabile unico del procedimento: il Direttore lavori e servizi.
Il presente bando sara' consultabile gratuitamente sul sito
Internet http://marina.difesai.it/gare/index.asp. Eventuali
informazioni potranno essere richieste esclusivamente all'Ufficio
U.RE.P. contattando i seguenti numeri telefonici tel. 0187/401385/144
fax 0187/401443; - email: cima.au.urep@marina.difesa.it dal lunedi'
al giovedi' dalle ore 07.45 alle ore 16.30; il venerdi' dalle 07.45
alle 12.45.
V.3) Procedure di ricorso
V.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Autorita'
giudiziarie competenti per territorio: Tribunale Amministrativo
Regionale Firenze - Via Ricasoli, 40 - 50129 Firenze. Termine ultimo
per la presentazione del ricorso: 60 gg. (sessanta) dalla data di
pubblicazione del bando, il solo dove immediatamente lesivo o 30
(trenta) giorni dalla data di aggiudicazione finale.
L'amministrazione si riserva di valutare - eventuali azioni di
transazioni accordi bonari, o arbitrati alla luce di quanto previsto
dal combinato disposto degli artt. 239; 240 e 241 del Codice Appalti.
Punto di contatto per informazioni riguardanti tali procedure: UREP
C.I.M.A., Quartiere Gobetti - 54011 Aulla tel. (39)0187401385/144 ;
fax (39)0187401443 ernail: cima.au.urep@marina.difesa.it
Il direttore
C.V. (AN) Giuseppe De Cuia
TC14BFC2687