AVVISO DI GARA - CIG [03239178C1] 

  I.1) Comune di Padula, L.go Municipio, 1 - 84034 Padula  (SA)  Tel.
0975/  778725;  Fax   097577553;   comune.padula@vipnet.it;   II.1.5)
OGGETTO: APPALTO  INTEGRATO  PER  L'AFFIDAMENTO  DELLA  PROGETTAZIONE
ESECUTIVA E PER L'APPALTO DEI LAVORI DI: APQ - Infrastrutture  per  i
sistemi urbani (VII° atto integrativo) Codice  intervento:  SU7.SA02;
Padula (SA) - Il grande attrattore culturale Certosa di San  Lorenzo:
recupero   e    riqualificazione    ambientale,    paesaggistica    e
infrastrutturale  delle  aree  circostanti  il  monumento   e   altri
interventi di completamento. Lotto A) Lavori  infrastrutturali  e  di
sistemazione paesaggistica. II.2.1) Importo complessivo appalto  Euro
3.407.980,00; oneri per  l'attuazione  dei  piani  di  sicurezza  non
soggetti a ribasso Euro 74.980.00; entita' presunta del corrispettivo
dovuto  per  la  progettazione  esecutiva  Euro  73.000,00;   Importo
complessivo da assoggettare a ribasso s'asta Euro 3.333.000,00. II.3)
Il termine di ultimazione della progettazione  esecutiva  gg  90;  Il
tempo utile per ultimare tutti i lavori gg  810;  IV.1.1)  Procedura:
aperta.   IV.2.1)   AGGIUDICAZIONE:   Offerta   economicamente   piu'
vantaggiosa. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 24.06.2009 ORE 13.00.
IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 26.06.2009 ORE 13.00. VI.3) BANDO INTEGRALE
E DOCUMENTAZIONE ALLEGATA SU: www.comune.padula.sa.it; 

                  Il Responsabile del Procedimento 
                         Dr. Curcio Michele 

 
T-09BFF6885