Bando di gara - Affidamento congiunto della progettazione  esecutiva,
comprensiva del Servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione, e dell'esecuzione dei lavori denominati "Interventi di
riqualificazione dell'impianto di depurazione di Battipaglia (SA)  ex
                             FIO 107/86" 
 

  SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
  1) Stazione appaltante: «Consorzio Area di Sviluppo Industriale  di
Salerno»;  Codice  AUSA:  0000243165;  Sede  legale:  Salerno,  Viale
Giuseppe Verdi,  n°  23/C;  Cap:  84131;  Codice  NUTS:  ITF35;  pec:
casi@pec.asisalerno.it;  Tel.:   089.336371;   Profilo   committente:
http://www.asisalerno.it; 
  2)  Attivita'  esercitata:  Consorzio  per   l'Area   di   Sviluppo
Industriale ex L.R. Campania n. 19/2013; 
  SEZIONE II: OGGETTO: 
  3) Oggetto: affidamento congiunto  della  progettazione  esecutiva,
comprensiva del Servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione, e dell'esecuzione dei lavori denominati "Interventi di
riqualificazione dell'impianto di depurazione di Battipaglia (SA)  ex
FIO 107/86"; 
  4)  Tipo  di  appalto:  affidamento  congiunto   di   progettazione
esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e Lavori; 
  5) Codice NUTS luogo di esecuzione: ITF35 Salerno; 
  6) Codice CPV principale: 45252000-8  («Lavori  di  costruzione  di
impianti di trattamento delle acque fognarie, impianti di depurazione
e impianti di incenerimento di rifiuti»); 
  7) Codice CPV secondario:  71323200-0  («Servizi  di  progettazione
tecnica di impianti»); 
  8) Divisione in lotti: lotto unico; 
  9) Numero Gara: 9181700; 
  10) Cig: 992426528F; 
  11) C.U.P.: I23E18000110002; 
  12) Valore affidamento: € 6.032.673,09, oltre iva e comprensivi  di
€ 4.969.229,59 per lavori, € 44.102,59  a  titolo  di  oneri  per  la
sicurezza diretti, € 213.110,66 per oneri di smaltimento a discarica,
€ 111.883,74 per  la  progettazione  esecutiva  ed  il  Coordinamento
sicurezza in fase di  progettazione,  €  694.346,51  per  affidamenti
opzionali/eventuali ex art. 106, co. 1, lett. "a)"  ed  "e)",  D.Lgs.
50/2016; 
  13) Termine esecuzione appalto: 60 giorni  naturali  e  consecutivi
per l'ultimazione della progettazione esecutiva + 540 giorni naturali
e consecutivi per l'ultimazione dei lavori; 
  SEZIONE  III:  INFORMAZIONI  DI  CARATTERE  GIURIDICO,   ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO: 
  14) Finanziamento: fondi del "Piano Stralcio FSC  2021-2027"  della
Regione Campania - D.G.R. n. 147 del 30.03.2022; 
  15) Garanzie per la partecipazione alla procedura di gara: come  da
lex specialis di gara; 
  16) Requisiti minimi operatore  economico  per  la  partecipazione:
come da Disciplinare di gara; 
  SEZIONE IV: PROCEDURA: 
  17) Procedura di scelta del contraente: procedura aperta ex art. 60
del D.Lgs. 50/2016; 
  18) Modalita'/criterio di aggiudicazione:  «Offerta  economicamente
piu' vantaggiosa»; 
  19)      Indirizzo      internet      documenti      di       gara:
http://www.asisalerno.it/asi/procedura-aperta-ex-art-60-d-lgs-n-50201
6-laffidamento-congiunto-della-progettazione-esecutiva-comprensiva-de
l-servizio-coordinamento-la-sicurezza-fase-progettazione/; 
  20) Termine ultimo di  ricezione  delle  offerte:  25.07.2023,  ore
20:00; 
  21)              Indirizzo              invio              offerte:
https://asi.pdt.applicazioni.trecentosoftware.it/web/Views/Templated/
NewsDetail.aspx?news=5078&page=59                              oppure
https://asi.etemis.applicazioni.trecentosoftware.it/; 
  22) Data seduta pubblica di apertura delle offerte: 26.07.2023, ore
10:00 a.m.; 
  23) Luogo apertura delle offerte: come da Disciplinare di gara; 
  SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: 
  24) Organo  competente  per  le  procedure  di  ricorso:  Tribunale
Amministrativo    Regionale    Campania    -    Salerno    -     PEC:
tarsa-segrprotocolloamm@ga-cert.it; 
  25) RUP: arch. Davide Pelosio: casi@pec.asisalerno.it. 

                              Il R.U.P. 
                        arch. Davide Pelosio 

 
TX23BFM19566