BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA
 
   1)  Nome  ed  indirizzo dell'ente aggiudicatore: GE.S.A.C. S.p.A. -
Societa'  Gestione  Servizi  Aeroporti Campani - 80144 Napoli, Via del
Riposo  n. 95 - Aeroporto Civile Napoli-Capodichino - Tel. 081/7896617
- Telefax: 081/7896556 - sito internet www.gesac.it
   2)  Tipo  di  appalto: lavori di realizzazione della Nuova Bretella
Lato  Nord  dell'Aeroporto  Internazionale  di  Napoli - Capodichino -
CIG.0285025A0F;
   3) Luogo di esecuzione: Napoli - Aeroporto Internazionale di Napoli
- Capodichino;
   4)    Importo    complessivo    dell'appalto:   Euro   849.155,33.=
(ottocentoquarantanovemilacentocinquantacinque/33)  IVA esclusa di cui
Euro  Euro 80.728,88.= (ottantamilasettecentoventotto/88) IVA esclusa,
per  oneri  di  attuazione  dei  piani  della sicurezza non soggetti a
ribasso.
   5)  Lavorazioni  di  cui  si  compone l'intervento: categoria OG3 -
Strade  Autostrade  etc.  Euro  688.433,96; OS1 - Lavori di terra Euro
84.287,56;
   6)  Eventuale  suddivisione in lotti: l'appalto non e' suddiviso in
piu' lotti;
   7) Possibilita' di presentare varianti: non e' possibile presentare
varianti;
   8)  Termine  di  esecuzione dell'appalto: 240 giorni dalla consegna
con possibilita' per gli offerenti di indicare, all'atto dell'offerta,
un termine di ultimazione dei lavori piu' breve;
   9)  Indirizzo  presso  cui  possono  essere  chiesti  il capitolato
speciale  e  l'altra  documentazione  relativa  alla gara: GE.S.A.C. -
Ufficio  Tecnico  - indirizzo di cui al punto 1); ovvero sito internet
www.gesac.it.
   La  lista  delle  categorie di lavorazioni e forniture previste per
l'esecuzione  dei  lavori  dovra',  necessariamente,  essere  ritirata
presso la GE.S.A.C. - Ufficio Tecnico.
   10)  Termine  ultimo per la presentazione delle offerte: 20/04/2009
ore 16.00;
   11)  Indirizzo  al  quale  devono  essere spedite le offerte: GESAC
S.p.A.  -  Societa' Gestione Servizi Aeroporti Campani - 80144 Napoli,
Via  del  Riposo  n.  95  - Aeroporto Civile Napoli-Capodichino con le
modalita' di cui al disciplinare di gara.
   12) Lingua in cui devono essere redatte le offerte: italiano;
   13) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: legali
rappresentanti dei concorrenti o loro delegati;
   14)  Data,  ora e luogo della prima seduta di gara: data 21/04/2009
ore  10.00 Napoli c/o GE.SA.C. - Via del Riposo n. 95 Aeroporto Civile
di Napoli - Capodichino.
   15) Finanziamento: fondi PON Trasporti 2000/2006;
   16)  Soggetti  ammessi  alla  gara:  imprese  individuali, societa'
commerciali, societa' cooperative; consorzi tra societa' cooperative e
consorzi   tra   imprese  artigiane;  consorzi  stabili;  associazioni
temporanee;  consorzi ordinari; gruppi europei di interesse economico;
imprese  che  intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37,
comma 8, del D.Lgs. 163/2006;
   17)   Requisiti   minimi   di   carattere   economico   e  tecnico:
qualificazione  SOA in corso di validita' attestante il possesso della
qualificazione  in  categorie  e  classifiche  adeguate  ai  lavori da
assumere;  iscrizione  all'ufficio  del  registro  delle imprese della
CCIAA;   per  le  imprese  appartenenti  a  Stati  aderenti  alla  CEE
iscrizione  nell'analogo  registro  professionale; assenza di cause di
esclusione  di  cui  all'art.  38  del  D.  Lgs. 163/2006, di cui alla
legislazione antimafia e di cui al disciplinare di gara;
   18)  Periodo  di  tempo  durante  il quale l'offerente e' vincolato
dalla  propria  offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine fissato
per la presentazione delle offerte;
   19)    Criterio    per   l'aggiudicazione   dell'appalto:   offerta
economicamente  piu' vantaggiosa. La GE.S.A.C. intende avvalersi della
cooperazione  delle  imprese concorrenti al fine della formulazione di
proposte  relative  all'organizzazione  del cantiere ed all'esecuzione
dei  lavori  finalizzate  al mantenimento dell'attivita' aeroportuale,
alla  riduzione  dei  tempi  di  esecuzione  ed al miglioramento della
sicurezza. I criteri per la determinazione dell'offerta economicamente
piu'  vantaggiosa  e  gli  elementi  di ponderazione sono indicati nel
disciplinare di appalto al quale si rinvia;
   20)  Offerte  anomale:  e'  previsto il subprocedimento di verifica
delle offerte anomale e dei giustificativi prodotti dai concorrenti;
   21)  Sopralluogo:  e'  obbligatorio per i concorrenti effettuare un
sopralluogo  preventivo con modalita' e termini di cui al disciplinare
di gara;
   22)  Modalita' di determinazione del corrispettivo: il contratto di
appalto sara' stipulato a corpo;
   23)  La  GESAC  si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in
presenza  di  una  sola offerta valida e si riserva di interrompere in
qualsivoglia  momento  la  gara  e di non procedere all'aggiudicazione
dell'appalto  senza che per tale motivo i concorrenti possano avanzare
pretese;
   24)   Rinvio   al   capitolato  e  al  disciplinare:  l'appalto  e'
disciplinato  dal presente bando, dal capitolato e dal disciplinare di
gara pubblicati sul sito www.gesac.it. ai quali si rinvia;
   25)  E' esclusa la competenza arbitrale - foro competente Tribunale
di Napoli;
   26)   Autorita'   Giudiziaria  competente  per  eventuali  ricorsi:
Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania;
   27) Responsabile del procedimento: ing. Alessandro Vetere

               Il Presidente e Amministratore Delegato
                          Ing. Mauro Pollio
 
T-09BFM2636 (A pagamento).