Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Atti correlati
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale:
MINISTERO DELLA DIFESA - ARSENALE MILITARE MARITTIMO DI AUGUSTA
Indirizzo postale: VIA DARSENA S.N.
Citta': AUGUSTA (SR) Codice postale: 96011 Paese: Italia
Punti di contatto: DIREZIONE AMMINISTRATIVA Telefono: (+39)
0931420402
- (+39)0931420261 - (+39)0931420274
All'attenzione di: ING. DEL BUFALO - DOTT.SSA MUSUMARRA
Posta elettronica: mnarsen.au.amm@marina.difesa.it
Fax: (+39) 0931420261 - (+39)0931420262 - (+39)0931420264
Indirizzo(i) internet
Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.marina.difesa.it
Profilo di committente (URL):
http://www.marina.difesa.it/gare/index.asp?ente=033
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto
sopra indicati
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare sono
disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti
di contatto sopra indicati
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI
ATTIVITA'
Ministero Difesa
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre
amministrazioni aggiudicatici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione
aggiudicatrice
PR/09/09/UE. Fornitura di macchinari ed attrezzature rispondenti
alle norme di sicurezza e tutela dei lavoratori, per mantenimento
capacita' lavorativa dello stabilimento - Lotto 2.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o
di prestazione dei servizi
(b) Forniture. Acquisto
Luogo principale di consegna:
ARSENALE MILITARE MARITTIMO - VIA DARSENA S.N. - 96011 AUGUSTA (SR)
( ITALIA)
Codice NUTS ITG19
II.1.3) L'avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro (se del caso)
II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Fornitura di macchinari ed attrezzature rispondenti alle norme di
sicurezza e tutela dei lavoratori, per mantenimento capacita'
lavorativa dello stabilimento.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
Vocabolario principale Vocabolario supplementare(se del caso)
Oggetto principale 42600000
II.1.7) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo
sugli appalti pubblici (AAP): no
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilita' di varianti: no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA' DELL'APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entita' totale (compresi tutti gli eventuali
lotti e opzioni)
Euro. 229.000,00 + IVA.
Se noto, valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre):
229000.00 Moneta: EUR
II.2.2) Opzioni (se del caso): no
II.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo in giorni: 200
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso)
GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA PARI AL 2% DEL PREZZO BASE PALESE
EVENTUALMENTE RIDOTTA AI SENSI DELL'ART. 75 - COMMA 7 DEL D.LGS.
163/2006. L'AGGIUDICATARIO DOVRA' PRESTARE, PER LA STIPULA DEL
CONTRATTO, UNA CAUZIONE DEFINITIVA PARI AL 10% DELL'IMPORTO
CONTRATTUALE EVENTUALMENTE INCREMENTATA SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'
ART. 113 DEL D.LGS. 163/2006 E/O RIDOTTA AI SENSI DELL'ART. 40 -
COMMA 7.
III.1.2) Principali modalita' di finanziamento e di pagamento e/o
riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
I pagamenti saranno cosi' ratealizzati:
1) 90% dell'importo contrattuale dopo l'ultimazione della
fornitura, il relativo collaudo con esito favorevole, accettazione e
presa a carico dei materiali;
2) 10% alla scadenza del periodo di garanzia di 365 gg. dal
collaudo favorevole.
I pagamenti saranno effettuati, dopo le verifiche di legge, entro
90 gg. dalla data di approvazione dei certificati di collaudo o di
fine garanzia, ovvero dalla presentazione della fattura, se
successiva.In caso di ritardo sui pagamenti si procedera' in
conformita' al D.Lgs. n.231/02.
III.1.3) Forma giuridica che dovra' assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell'appalto (se del caso)
POSSONO PARTECIPARE I SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 34 - COMMA 1 DEL
D.LGS. N. 163/2006. OGNI CONCORRENTE PUO' PARTECIPARE O SINGOLARMENTE
O IN UN SOLO RAGGRUPPAMENTO O CONSORZIO. PER I RAGGRUPPAMENTI ED I
CONSORZI SI APPLICANO GLI ART. 35, 36 E 37 DEL D.LGS. N. 163/2006 DI
RISPETTIVA PERTINENZA.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui e' soggetta la
realizzazione dell'appalto (se del caso): si.
In caso affermativo, descrizione delle condizioni particolari:
Il termine di 200 gg. per l'esecuzione della fornitura decorre
dalla notifica dell'avvenuta approvazione del contratto.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti
relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro
commerciale
Informazioni e formalita' necessarie per valutare la conformita' ai
requisiti:
1) DICHIARAZIONE CHE IL CONCORRENTE NON VERSI IN UNA DELLE
CONDIZIONI PREVISTE DALL'ART. 38, COMMA 1, LETTERE A), B), C), D),
E), F), G), H), I), L), M), M bis) DEL D.LGS. 163/2006, O SIA
SOGGETTO AD UN PROCEDIMENTO PER LA DICHIARAZIONE DI UNA DI TALI
SITUAZIONI. IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO O CONSORZIO LA DICHIARAZIONE
SARa' RESA DA TUTTI I SINGOLI OPERATORI ECONOMICI RAGGRUPPATI O
CONSORZIATI.
2) DICHIARAZIONE CHE ALLA GARA NON CONCORRONO SINGOLARMENTE, O IN
RAGGRUPPAMENTO O CONSORZIO, ALTRI OPERATORI ECONOMICI NEI CONFRONTI
DEI QUALI SUSSISTONO RAPPORTI DI COLLEGAMENTO O CONTROLLO DETERMINATI
IN BASE AI CRITERI DI CUI ALL'ART. 2359 DEL CODICE CIVILE E CHE I
CONCORRENTI NON SONO COINVOLTI IN SITUAZIONI LESIVE DELLA PAR
CONDICIO TRA I CONCORRENTI MEDESIMI E/O LESIVE DELLA SEGRETEZZA
DELL'OFFERTA.
ENTRAMBE LE DICHIARAZIONI SARANNO RESE CON AUTOCERTIFICAZIONE
RILASCIATA CON LE FORME PREVISTE DAL D.P.R. 28/12/2000, N. 445, TESTO
UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, OVVERO CON APPOSITA CERTIFICAZIONE
RILASCIATA DAGLI UFFICI COMPETENTI.
3) CERTIFICATO D'ISCRIZIONE NEI REGISTRI DI CUI ALL'ART. 39 DEL
D.LGS. 163/2006 (PER LE DITTE OPERANTI IN ITALIA CERTIFICATO
C.C.I.A.A.) OVVERO AUTOCERTIFICAZIONE RESA NEI MODI PREVISTI DAL DPR
N. 445/2000.
4) I CONSORZI DOVRANNO SPECIFICARE IN QUALE FATTISPECIE RIENTRANO
FRA QUELLE PREVISTE DALL'ART. 34 - COMMA 1 - LETT. b), c) ED e).
III.2.2) Capacita' economica e finanziaria
Informazioni e formalita' necessarie per valutare la conformita' ai
requisiti:
1)DICHIARAZIONI DI ALMENO DUE ISTITUTI BANCARI O INTERMEDIARI
AUTORIZZATI EX D.LGS. N. 385/1993.
2)BILANCI O ESTRATTI DEI BILANCI DELL'IMPRESA NEGLI ULTIMI TRE
ESERCIZI
3) DICHIARAZIONE CONCERNENTE IL FATTURATO GLOBALE D'IMPRESA E
L'IMPORTO RELATIVO ALLE FORNITURE NEL SETTORE OGGETTO DELLA GARA,
ESEGUITE NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI. SE IL CONCORRENTE NON E' IN
GRADO, PER GIUSTIFICATI MOTIVI, IVI COMPRESO QUELLO CONCERNENTE LA
COSTITUZIONE O L'INIZIO DELL'ATTIVITA' DA MENO DI TRE ANNI, DI
PRESENTARE LE REFERENZE RICHIESTE, PUO' PROVARE LA PROPRIA CAPACITA'
ECONOMICA E FINANZIARIA, MEDIANTE QUALSIASI ALTRO IDONEO DOCUMENTO.
Livelli minimi di capacita' eventualmente richiesti
IL FATTURATO GLOBALE D'IMPRESA REALIZZATO NEGLI ULTIMI 3 ESERCIZI
DOVRA' ESSERE ALMENO PARI A 2 VOLTE L'IMPORTO DELLA GARA.
III.2.3) Capacita' tecnica
Informazioni e formalita' necessarie per valutare la conformita' ai
requisiti:
1)ELENCO DELLE PRINCIPALI FORNITURE ESEGUITE NEGLI ULTIMI 3 ANNI,
CON INDICAZIONE DEGLI IMPORTI, DATE E DESTINATARI, PUBBLICI O PRIVATI
-
2) INFORMAZIONI CIRCA L'AVVENUTO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI
SICUREZZA PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA -
3)DICHIARAZIONE CHE I BENI FORNITI SARANNO CORREDATI DA
CERTIFICAZIONE CE RILASCIATA DAL COSTRUTTORE E DA TUTTE LE ALTRE
EVENTUALI CERTIFICAZIONI PREVISTE DALLE NORME VIGENTI. -
4) INDICAZIONE DELLE ATTIVITA' E DELLA QUOTA DI APPALTO CHE IL
CONCORRENTE INTENDA, EVENTUALMENTE, SUBAPPALTARE CON LE LIMITAZIONI
DI CUI ALLA SEZIONE VI.3.) PUNTO 5.
Livelli minimi di capacita' eventualmente richiesti
E' RICHIESTA L'AVVENUTA ESECUZIONE, NEGLI ULTIMI 3 ANNI, DI
FORNITURE NEL SETTORE OGGETTO DELLA GARA.
III.2.4) Appalti riservati (se del caso): no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura
Ristretta accelerata Giustificazione della procedura accelerata:
Necessita' di pervenire alla stipula ed approvazione del contratto
entro l'E.F. 2009 al fine di disporre delle macchine ed attrezzature
in concomitanza con l'ultimazione dei lavori di adeguamento
dell'officina di destinazione.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a
presentare un'offerta: NO.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Prezzo piu' basso
IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica: no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier
dall'amministrazione aggiudicatrice (se del caso)
PR/09/09/UE - C.I.G: 0331279413
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:si'
In caso affermativo, Avviso di preinformazione
Numero dell'avviso nella GU: 2009 /S 055 - 079235 del 20/03/2009
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la
documentazione complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per
l'accesso ai documenti
Data: 02/07/2009
Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione
Data: 07/07/2009
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a
presentare offerte o a partecipare (se nota)
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte/domande di partecipazione: IT
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente e' vincolato
alla propria offerta (procedura aperta)
IV.3.8) Modalita' di apertura delle offerte
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO (se del caso): no
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI
FONDI COMUNITARI: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso)
1) DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 05 DEL 10/06/2009.
2) LA DOMANDA DOVRA' ESSERE CORREDATA DELLA DOCUMENTAZIONE DI CUI
ALLA SEZIONE III.2); SULL'ESTERNO DELLA BUSTA CONTENENTE LA DOMANDA
DI PARTECIPAZIONE DOVRANNO ESSERE RIPORTATI: LA DESCRIZIONE E LA
DENOMINAZIONE DELL'APPALTO, IL NUMERO DI RIFERIMENTO ATTRIBUITO AL
DOSSIER E LA DICITURA: "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE".
3) I CONCORRENTI, CON LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE, CONSENTONO IL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI PERSONALI
AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003;
4) L'AMMINISTRAZIONE SI RISERVA LA FACOLTA' DI NON PROCEDERE
ALL'INDIZIONE DELLA GARA.
5) E' CONSENTITO IL SUBAPPALTO SECONDO LE MODALITA' DI CUI
ALL'ART.118 DEL D.LGS. 163/2006.LIMITATAMENTE ALLE PRESTAZIONI DI
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' PRINCIPALI.
6) L'AMMINISTRAZIONE VERIFICHERA' IN SEDE DI GARA IL POSSESSO DEI
REQUISITI DI CUI ALLA SEZIONE III.2) AI SENSI DELL'ART. 48 DEL D.LGS.
N.163/2006.
7) IL CONCORRENTE PUO' SODDISFARE LA RICHIESTA RELATIVA AL POSSESSO
DEI REQUISITI DI CARATTERE ECONOMICO, FINANZIARIO, TECNICO ED
ORGANIZZATIVO AVVALENDOSI DEI REQUISITI O DELL'ATTESTAZIONE DI
QUALITA' DI UN ALTRO SOGGETTO A NORMA DELL'ART. 49 DEL D.LGS.
163/2006.
8) LE DOMANDE PERVENUTE DOPO LA SCADENZA INDICATA AL PUNTO IV.3.4)
NON VERRANNO ACCOLTE.
9) REVISIONE PREZZI: NON PREVISTA.
10) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: C.V. (G.N.) SALVATORE
IMBRIANI. TEL. (+39)0931420457. REFERENTE PER LA FASE DI AFFIDAMENTO:
DIRIGENTE DI SECONDA FASCIA DOTT.ING.ANTONIO ERCOLE DEL BUFALO TEL.
(+39)0931420402.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale:
Tribunale Amministrativo Regionale
Indirizzo postale: Via Milano, 38
Citta': Catania Codice postale: 95127 Paese: Italia
VI.4.2) Presentazione del ricorso (compilare il punto VI.4.2
oppure, all'occorrenza, il punto VI.4.3)
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulla presentazione del ricorso
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 15/06/2009
Il Direttore Amministrativo:
Dirigente Dott. Ing. Antonio Ercole Del Bufalo
T-09BFC8723