Bando di gara per procedura aperta 
 

  Appalto di lavori  di  Valorizzazione  dell'area  Largo  Europa  ed
attracco fluviale ex traghetto - CUP I88C09000010006 CIG 36953467FB. 
  1) Amministrazione aggiudicatrice - Comune  di  Porto  Tolle  (ente
pubblico territoriale), P.zza Ciceruacchio, 9 - 45018 Porto  Tolle  -
Italia, telefono (+39)  0426  394411  -  telefax  (+39)  0426  394470
www.comune.portotolle.ro.it 
  2) Procedura d'aggiudicazione - Procedura aperta con  corrispettivo
determinato  a  corpo  e  a  misura.  In  caso  di   offerte   uguali
l'aggiudicatario e' individuato tramite sorteggio. In caso di mancata
aggiudicazione,  ai  concorrenti   non   spetta   alcun   indennizzo,
risarcimento o rimborso. 
  3) Forma dell'appalto - Appalto di lavori pubblici. 
  4) Luogo d'esecuzione - Territorio del Comune di Porto Tolle (RO) 
  5) Natura ed entita' dei lavori  -  Sistemazione  darsena.  Importi
netti dell'appalto: Euro  1.015.000,00  (importo  lavori  soggetto  a
ribasso); Euro 40.000,00 (importo oneri della sicurezza non  soggetto
a ribasso); Euro 1.055.000,00 (importo totale netto a base di  gara).
Qualificazione SOA: categoria prevalente OG7 per classifica III; 
  6) Suddivisione in lotti - L'appalto non e' suddiviso. 
  7) Termine  d'esecuzione  e  penalita'  -  Giorni  180  naturali  e
consecutivi dalla consegna dei lavori. Penale pari allo 0,5 per mille
dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo. 
  8) Varianti - Non sono ammesse varianti. 
  9) Servizio competente - Servizio Gare e Contratti,  sede  centrale
p.zza Ciceruacchio 9, tel 0426394439 fax 0426394410 Orario d'apertura
al   pubblico:    da    lunedi'    a    giovedi'    h.    10,30-12,30
appalti.contratti@comune.portotolle.ro.it 
  10) Termine di ricezione delle offerte - Entro le ore  12  del  26°
giorno da quello di pubblicazione del bando sulla Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana, presso l'indirizzo del punto 1).  Se  tale
giorno  e'  festivo,  il  termine  scade  nel  primo  giorno  feriale
immediatamente successivo. Le offerte devono essere redatte in lingua
italiana. 
  11) Apertura delle offerte - Prima seduta: Ore 9,30 del  5°  giorno
dopo quello di scadenza del termine del punto  10),  presso  la  sede
centrale all'indirizzo del punto 1). Seconda seduta: Ore 9,30 del 10°
giorno dopo la prima seduta. Se  tali  giorni  sono  una  domenica  o
festivo, la gara si svolge nel primo giorno feriale successivo. 
  12) Cauzioni o garanzie - Per tutti: cauzione  provvisoria  per  la
partecipazione alla gara pari al 2% dell'importo totale netto a  base
di gara.  Per  l'aggiudicatario:  cauzione  definitiva  pari  al  10%
dell'importo complessivo netto di contratto; polizza 'Tutti i rischi'
con  massimale  pari  all'importo  complessivo  ivato  di  contratto;
polizza RCT con massimale di almeno Euro 2.000.000,00. 
  13) Modalita' di finanziamento - Contributo regionale, Con.svi.po e
Fondi comunali. 
  14) Vincolo d'offerta; stipulazione del contratto -  I  Concorrenti
sono vincolati all'offerta presentata per 180 giorni  dalla  scadenza
del termine di cui al punto 10). Il contratto e' stipulato  entro  60
giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva. 
  15)  Criterio   d'aggiudicazione   -   Aggiudicazione   all'offerta
economicamente piu' vantaggiosa ai  sensi  dell'art.  83  D.lgsvo  n.
163/06 e ss.mm sulla base dei seguenti criteri: Offerta  Tecnica  max
60 p.ti cosi' suddivisi:  tempi  d'esecuzione  delle  opere  (max  10
P.ti);  entita'  della  penale  giornaliera  (max  10  p.ti);  durata
manutenzione delle opere dopo ultimazione dei lavori (max  40  p.ti);
Offerta economica: max 40 punti 
  16) Ricorsi - Contro le risultanze della  procedura  di  gara  puo'
essere  presentato,  in  alternativa:  ricorso   giurisdizionale   al
tribunale Regionale Amministrativo del  Veneto,  entro  60  gg  dalla
notificazione,  comunicazione  o  pubblicazione   del   provvedimento
ritenuto  lesivo;   ricorso   straordinario   al   Presidente   della
Repubblica,  entro  120  gg  dalla  notificazione,  comunicazione   o
pubblicazione del provvedimento ritenuto lesivo. 
  17) Responsabile del procedimento - ing. Alberto Cuberli, Capo Area
3 (telefono 0426 394434, telefax 0426 394490) 
  18) Rinvio al disciplinare di gara - Il bando e'  integrato  da  un
disciplinare contenente regole di dettaglio su requisiti e divieti di
partecipazione, modalita' di  redazione  delle  offerte,  garanzie  e
coperture assicurative, svolgimento della  gara  e  stipulazione  del
contratto. 

                           Il Capo Area 3 
                        ing. Alberto Cuberli 

 
T11BFF25470