Bando di gara, con procedura aperta, per appalto integrato  ai  sensi
dell'art.53, comma 2, lettera c) del D.Lgs del 12 aprile  2006  n.163
s.m.i. e dell'art.168 del D.P.R del  5  ottobre  2010  n.207  -  CUP:
                  B75F11000180002 - CIG: 37719675A2 
 

  SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
  Comune di Camugnano, Piazza Kennedy n.1, 40032, Camugnano, Italia 
  Telefono : +39 0534 41711 Telefax: +39 0534 46827 
  mail: segreteria@comune.camugnano.bo.it 
  mail certificata: comune.camugnano@cert.provincia.bo.it 
  RUP  :   Ing.   Melato   Massimo,   Cell.   392-6868169   -   Email
melato@studiomelato.it,  all'uopo  incaricato  con  deliberazione  di
Giunta Comunale n. 74 del 13 luglio 2011 
  SEZIONE II : OGGETTO DELL'APPALTO 
  Tipo di appalto: progettazione definitiva, da acquisire in sede  di
offerta, esecutiva e realizzazione di  centrale  di  cogenerazione  a
biomassa, potenza minima installata 100 kWel  con  turbina  a  gas  a
combustione  esterna  in  forno  a  griglia  mobile  per   produzione
combinata di energia elettrica/calore. 
  Luogo esecuzione/consegna: Comune di Camugnano -  fraz.Carpineta  -
loc.Gumiera 
  Accordo quadro:NO - Divisione in lotti:NO - Vocabolario appalti:CPV
45251142-8 
  Entita' dell'appalto:Importo complessivo pari  ad  Euro  825.600,00
IVA esclusa, cosi' ripartito: Euro  11.600,00  (Oneri  Sicurezza  non
soggetti a ribasso); Euro 814.000,00 (progettazione e lavori soggetti
a ribasso  unico)  di  cui  per  progetto  definitivo  a  corpo  Euro
8.000,00=, per  progetto  esecutivo  a  corpo  Euro  16.000,00=,  per
esecuzione dei lavori a corpo Euro 790.000,00= 
  Qualificazione SOA: Categoria OG9, classifica III 
  Termini di esecuzione:consegna progetto esecutivo entro  30  giorni
naturali consecutivi dalla firma del  contratto;  ultimazione  lavori
entro 150 giorni naturali  consecutivi  dalla  firma  del  contratto;
entrata in esercizio dell'impianto (intesa come primo  parallelo  con
la rete elettrica) entro le ore 12 del 31 dicembre 2012 
  Penali: penale dello 0,05 % (in lettere: zerovirgolazerocinque  per
cento) per ogni giorno di ritardo in caso di ritardo  nella  consegna
del  progetto  esecutivo;  penale   dello   0,05   %   (in   lettere:
zerovirgolazerocinque per cento) per ogni giorno di ritardo  in  caso
di ritardo nell'ultimazione dei lavori;  penale  secca  pari  al  10%
dell'importo dei lavori (ridotta delle eventuali  penali  di  cui  ai
punti precedenti) qualora non venisse rispettato il termine delle ore
12 del 31 dicembre 2012 per l'  entrata  in  esercizio  dell'impianto
(intesa come primo parallelo con la rete elettrica). 
  SEZIONE III  :  INFORMAZIONI  DI  CARATTERE  GIURIDICO,  ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO 
  Cauzioni:  tutti  i  concorrenti,   in   sede   offerta,   cauzione
provvisoria di Euro 16.512,00=; 
  l'aggiudicatario, cauzione definitiva di cui all'art. 133 del D.Lgs
163/2006 
  Condizioni di partecipazione:possono partecipare i soggetti di  cui
all'art. 34 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 
  Esclusioni: soggetti di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006 
  L'operazione e' finanziata con risorse  POR  FESR  2007-2013  della
Regione Emilia Romagna, con mezzi propri e/o finanziamento con  mutuo
Cassa Depositi e Prestiti 
  I pagamenti saranno cosi' suddivisi: 5% alla consegna del  progetto
esecutivo; 20% all'ordine dei macchinari;  20%  alla  consegna  delle
opere edili; 20% alla consegna  delle  opere  elettromeccaniche;  15%
all'avvenuta effettuazione del collaudo "freddo" con esito  positivo;
20% all'avvenuta entrata in esercizio dell'impianto con  accettazione
provvisoria. 
  SEZIONE IV : PROCEDURA 
  Determina di indizione gara: 20/SET del 30/12/2012 
  Termine di ricevimento delle offerte: ore 12 del giorno 13.03.2012 
  Indirizzo    di    ricezione:    Comune    di     Camugnano-Ufficio
protocollo-Piazza Kennedy, 1 - 40032 Camugnano (BO) 
  Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiano 
  Apertura  delle  offerte:  l'apertura  dei  plichi  contenenti   la
documentazione di gara e le offerte  avverra'  presso  il  Comune  di
Camugnano in data 19.03.2012 ore 10:30. 
  Persone ammesse  ad  assistere  all'apertura  delle  offerte:  Sono
ammessi ad assistere all'apertura dei  plichi  i  titolari  e  legali
rappresentanti delle imprese o persona da questi delegata. 
  Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente piu' vantaggiosa
(20 punti offerta economica e 80  punti  offerta  tecnica)  ai  sensi
dell'art.83 del D.Lgs n.163/2006, con offerta da produrre secondo  il
metodo del ribasso unico percentuale sugli importi posti  a  base  di
gara 
  Offerte anomale: si applicheranno gli artt. 86 e seguenti del D.Lgs
163/2006 e s.m.i. 
  Gli offerenti sono vincolati alla propria offerta  per  180  giorni
dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte 
  SEZIONE V : ALTRE INFORMAZIONI 
  Ricorsi: contro le risultanze della procedura di  gara  e'  ammesso
ricorso  giurisdizionale  avanti  il  T.A.R.  dell'Emilia  Romagna  -
sezione di Bologna, secondo le modalita' di cui alla Legge 06/12/1971
n.1034,  entro  60  giorni  dalla  notificazione  del   provvedimento
ritenuto lesivo. 
  Per quanto non espressamente riportato nel bando, quali  regole  di
dettaglio su requisiti e divieti di  partecipazione  -  modalita'  di
redazione  delle  offerte  -  garanzie  e  coperture  assicurative  -
svolgimento della gara e stipulazione del  contratto,  si  rinvia  al
D.Lgs 163/2006, al D.P.R. 207/2010 ed alla documentazione di gara 
  La documentazione  di  gara  scaricabile  gratuitamente  dal  sito:
www.comune.camugnano.bo.it 

                  Il responsabile del procedimento 
                         ing. Massimo Melato 

 
T12BFF610