Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE 
 

  SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. 
  I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: S.I.T.A.F.
S.p.A. - Societa' Italiana Traforo Autostradale del Frejus  Indirizzo
postale: Via San Giuliano n. 2 -  Citta':  SUSA  Codice  NUTS:  ITC11
Torino Codice postale: 10059  Paese:  Italia.  Persona  di  contatto:
Facente funzione di Responsabile del Procedimento  in  fase  di  gara
Geom. Francesco Neri - E-mail: appalti@sitaf.it Tel.: +39  122621603.
Indirizzi   Internet:Indirizzo    principale:    http://www.sitaf.it.
Indirizzo         del         profilo         di         committente:
https://sitaf.acquistitelematici.it 
  I.3) Comunicazione: I documenti di gara  sono  disponibili  per  un
accesso     gratuito,     illimitato      e      diretto      presso:
https://sitaf.acquistitelematici.it.  Ulteriori   informazioni   sono
disponibili presso l'indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande
di partecipazione vanno  inviate  all'indirizzo  sopraindicato.  I.4)
Tipo di  amministrazione  aggiudicatrice:  Concessionario  di  lavori
pubblici.  I.5)  Principali  settori  di  attivita':  costruzione   e
gestione autostrade 
  SEZIONE II: OGGETTO 
  II.1) Entita' dell'appalto.  II.1.1)  Denominazione:  SITAF  SpA  -
Servizio assicurativo RCT/O - CIG 8770615C73. Numero di  riferimento:
8165826 
  II.1.2) Codice CPV principale 66510000 Servizi assicurativi 
  II.1.3) Tipo di  appalto  -  Servizi.  II.1.4)  Breve  descrizione:
l'Assicurazione e' prestata per la responsabilita'  civile  derivante
all'Assicurato nella sua qualita' di  Concessionario  dell'autostrada
A32 Torino-Bardonecchia e del T4 Traforo del Frejus,  secondo  quanto
descritto nei documenti di gara. 
  II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: 2.460.000,00 EURO 
  II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto e' suddiviso
in lotti: no 
  II.2) Descrizione. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice  NUTS:  ITC11
Torino.   Luogo   principale   di    esecuzione:    Autostrada    A32
Torino-Bardonecchia e T4 Traforo del Frejus 
  II.2.4) Descrizione dell'appalto: L'Assicurazione e'  prestata  per
la responsabilita' civile derivante all'Assicurato nella sua qualita'
di Concessionaria Autostradale, esercente e/o gestore  di  viabilita'
compresi i relativi raccordi,  svincoli  e  pertinenze,  compresa  la
viabilita'  accessoria,  la  viabilita'  provvisoria,  la  viabilita'
esterna all'autostrada data in  gestione  provvisoria,  ivi  compreso
l'utilizzo, la proprieta' e/o il possesso di beni immobili e  mobili,
attrezzature, macchinari ed impianti anche per la  telecomunicazione;
nella  sua  qualita'  di  esecutrice  di  lavori  in   economia,   di
committente di lavori in genere, ovunque ubicati ed affidati a terzi,
nonche' di committente di lavori di  straordinaria  manutenzione,  di
costruzione a nuovo, eseguiti anche in presenza di traffico. 
  In relazione alla garanzia RCT/O relativa al T4 L'Assicurazione  e'
prestata per la responsabilita' civile derivante all'Assicurato nella
sua qualita' a titolo esemplificativo e non limitativo di: 
  -  Concessionario  non  esercente  del  tunnel  del  Frejus  (parte
Italiana) 
  -  Proprietario/esercente  delle  barriere  di  pedaggio  e   delle
piattaforme d'accesso al tunnel a Bardonecchia 
  - Datore di lavoro dei dipendenti messi a disposizione del GEIE. 
  - Responsabile della manutenzione straordinaria,  del  materiale  e
degli impianti del tunnel parte Italiana. 
  - Gestore dei pedaggi. 
  - Ivi compreso l'uso, la proprieta' e/o il  possesso  di  immobili,
attrezzature, macchinari ed impianti anche per la telecomunicazione. 
  - Nella sua qualita' di committente di lavori  in  genere,  ovunque
ubicati ed affidati a Terzi, nonche'  di  committente  di  lavori  di
straordinaria manutenzione, di costruzione a nuovo, eseguiti anche in
presenza di traffico. 
  II.2.5) Criteri di aggiudicazione  -  Il  prezzo  non  e'  il  solo
criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati  solo  nei
documenti di gara 
  II.2.6) Valore stimato, IVA esclusa: 2.460.000,00 EUR 
  II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro  o  del
sistema dinamico di acquisizione. 
  Inizio: 30/06/2021 - Fine: 31/12/2023 - Il contratto  d'appalto  e'
oggetto di rinnovo: no 
  II.2.10) Informazioni sulle varianti - Sono  autorizzate  varianti:
no. II.2.11) Informazioni  relative  alle  opzioni  -  Opzioni:  si'.
Descrizione delle opzioni: Opzione di proroga tecnica  per  ulteriori
mesi sei. 
  II.2.13)  Informazioni  relative  ai  fondi  dell'Unione   europea.
L'appalto e' connesso ad un  progetto  e/o  programma  finanziato  da
fondi dell'Unione europea: no. II.2.14)  Informazioni  complementari:
Modalita' presentazione domanda partecipazione, dichiarazioni e DGUE,
sono  indicate  nel  Disciplinare  di  Gara,  a  disposizione   degli
operatori  economici  interessati,   sulla   piattaforma   denominata
"Piattaforma  di  Gestione  Albo  fornitori  e   Gare   telematiche",
accessibile dal  seguente  link:  http://sitaf.acquistitelematici.it.
RUP: geom. Francesco NERI 
  SEZIONE  III:  INFORMAZIONI  DI  CARATTERE  GIURIDICO,   ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO 
  III.1)  Condizioni   di   partecipazione.   III.1.1)   Abilitazione
all'esercizio  dell'attivita'  professionale,  inclusi  i   requisiti
relativi  all'iscrizione  nell'albo  professionale  o  nel   registro
commerciale 
  Elenco   e   breve   descrizione   delle    condizioni:    Possesso
dell'autorizzazione all'esercizio  delle  attivita'  assicurative  in
Italia per  i  rami  afferenti  le  coperture  assicurative  relative
all'oggetto  del  presente  appalto  per  cui  si  presenta  offerta,
rilasciata dall'allora  Ministero  dell'Industria,  del  Commercio  e
dell'Artigianato, ai sensi del previgente T.U., approvato con  D.P.R.
449/1959 e s.m.i., del D.Lgs. 175/1995 ovvero  dall'IVASS,  ai  sensi
del D.Lgs. 209/2005. 
  Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato  Membro  o
in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma  3  del  Codice,  presenta
dichiarazione giurata o secondo le modalita' vigenti nello Stato  nel
quale e'  stabilito.  III.1.2)  Capacita'  economica  e  finanziaria:
Criteri  di  selezione  indicati  nei  documenti  di  gara.  III.1.3)
Capacita' professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati  nei
documenti di gara 
  SEZIONE IV: PROCEDURA 
  IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo  di  procedura:  Procedura  aperta.
Procedura accelerata. Motivazione: Termini ridotti ai sensi e per gli
effetti di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), del Decreto legge  n.
76 del 16/07/2020, convertito con la legge n. 120  dell'11/09/2020  e
pubblicazione gia' avvenuta precedentemente secondo  quanto  indicato
in  bando.  L'appalto  e'  disciplinato  dall'accordo  sugli  appalti
pubblici: no. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1)
Pubblicazione  precedente  relativa  alla  stessa  procedura:  Numero
dell'avviso nella GU S: 2021/S 084-216050 
  IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione. 
  Data: 14/06/2021 Ora locale: 12:00 
  IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione  delle  offerte  o
delle domande di partecipazione: Italiano 
  IV.2.6) Periodo minimo durante il quale  l'offerente  e'  vincolato
alla propria offerta 
  L'offerta deve essere valida fino al: 11/12/2021 
  IV.2.7) Modalita' di apertura delle offerte - Data: 15/06/2021  Ora
locale: 10:00 
  Luogo: Sede SITAF - Via San Giuliano, n. 2 - 10059 Susa (TO) 
  SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 
  VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilita'. Si  tratta  di  un
appalto rinnovabile: no.  VI.2)Informazioni  relative  ai  flussi  di
lavoro elettronici: Sara' accettata  la  fatturazione  elettronica  -
Sara' utilizzato il pagamento elettronico 
  VI.3)Informazioni complementari: Importo complessivo a base  d'asta
€ 2.460.000,00, riferito all'intera durata  contrattuale  incluso  il
periodo di mesi sei di proroga tecnica (€  2.050.000,00+€  410.000,00
di eventuale proroga tecnica). VI.4) Procedure  di  ricorso.  VI.4.1)
Organismo responsabile  delle  procedure  di  ricorso.  Denominazione
ufficiale:  Tribunale   Amministrativo   Regionale   (TAR)   Piemonte
Indirizzo postale: Corso Stati Uniti, 45 - Citta':  Torino  -  Codice
postale: 10129 - Paese: Italia -  Tel.:  +39  115576411  -  Fax:  +39
11539265 
  VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui  termini
di presentazione dei  ricorsi:  30  giorni  dalla  pubblicazione  del
bando. Ai sensi dell'art. 29,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  50/2016  i
concorrenti possono impugnare i  provvedimenti  di  ammissione  e  di
esclusione entro 30 giorni dalla loro comunicazione. VI.4.4) Servizio
presso il quale sono  disponibili  informazioni  sulle  procedure  di
ricorso. Denominazione  ufficiale:  SITAF  S.p.A.  -  Ufficio  Legale
Indirizzo postale: Via San Giuliano, 2 Citta':  Susa  (TO)  -  Codice
postale: 10059 - Paese: Italia - E-mail:  legale@sitaf.it  Tel.:  +39
122621621 Fax: +39 122621686. VI.5) Data di spedizione  del  presente
avviso: 26/05/2021 

   Sitaf S.p.A. - Il responsabile del procedimento in fase di gara 
                        geom. Francesco Neri 

 
TX21BFM13402