Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi di pubblica utilita'  -
Risultati della procedura di appalto - Lavori - Direttiva 2014/25/UE 
 

  Sezione I: Ente aggiudicatore -  I.1)  Denominazione  e  indirizzi:
Denominazione ufficiale: INFRASTRUTTURE VENETE  S.r.l.  -  Numero  di
identificazione nazionale: 03792380283 - Indirizzo postale: Piazza G.
Zanellato n. 5 -  Citta':  Padova  -  Codice  NUTS:  ITH36  -  Codice
postale: 35131 -  Paese:  Italia  -  Persona  di  contatto:  dott.ssa
Stefania Sorze - E-mail:  contratti@infrastrutturevenete.it  -  Tel.:
+39 0490979128  Fax:  +39  049774399  Indirizzi  Internet:  Indirizzo
principale:  https://www.infrastrutturevenete.it/  -  Indirizzo   del
profilo                        di                        committente:
https://appalti.infrastrutturevenete.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
. I.6) Principali settori di attivita': Altre attivita'. Gestione dei
Contratti di  Servizio  per  Trasporto  Pubblico  Locale  ferroviario
regionale,  dell'infrastruttura  ferroviaria  linea  Adria-Mestre   e
dell'infrastruttura navigazione interna del Veneto. 
  Sezione  II:   Oggetto.   II.1)   Entita'   dell'appalto.   II.1.1)
Denominazione: BANDO N. 03/2022 - SETTORI SPECIALI -PROCEDURA  APERTA
PER APPALTO INTEGRATO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED  ESECUZIONE  DEI
LAVORI DI "ELETTRIFICAZIONE DELLA LINEA  ADRIA  MESTRE  NELLA  TRATTA
ADRIA-MIRA BUSE". Numero di riferimento: 19/2022. II.1.2) Codice  CPV
principale: 45234100-7 - Lavori di  costruzione  ferroviari.  II.1.3)
Tipo di appalto: Lavori.  II.1.4)  Breve  descrizione:  Progettazione
esecutiva, realizzazione dei lavori di "Elettrificazione delle  linea
Adria Mestre nella tratta Adria - Mira Buse" e lavori di manutenzione
di  "pronto  intervento"  della  durata  di  1   anno   sulla   linea
elettrificata. E' prevista inoltre un'eventuale opzione di proroga di
un ulteriore anno dei lavori di manutenzione di "pronto intervento" e
un'eventuale opzione relativa a modifiche al contratto d'appalto  che
si rendessesero necessarie allo scopo di migliorare la  funzionalita'
o la qualita' delle opere, rispettivamente  ai  sensi  dell'art.  106
comma 1  lettera  a)  ed  e)  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.i.  -  CUP
G91I19000010003 - CIG: 926508807E.  II.1.5)  Valore  totale  stimato:
I.V.A. esclusa €  31.883.764,63.  II.1.6)  Informazioni  relative  ai
lotti: Questo appalto e' suddiviso in lotti: no.  II.2)  Descrizione.
II.2.2) Codici CPV supplementari: 71311230-2  Servizi  di  Ingegneria
ferroviaria. II.2.3) Luogo di Esecuzione:  Codice  NUTS  ITH3.  Luogo
principale di esecuzione: Linea Ferroviaria  Adria-Mestre  -  Venezia
S.L., Comune di Adria (RO), Comune di Piove di Sacco (PD), Comune  di
Venezia   -   Mestre   (VE).   II.2.4)   Descrizione    dell'appalto:
Progettazione    esecutiva,    realizzazione    dei     lavori     di
"Elettrificazione delle linea Adria Mestre nella tratta Adria -  Mira
Buse" e lavori di manutenzione di "pronto intervento" della durata di
1 anno lunto la linea elettrificata. E' prevista inoltre un'eventuale
opzione di proroga di un ulteriore anno dei lavori di manutenzione di
"pronto  intervento"  e  un'eventuale  opzione  relativa  relativa  a
modifiche al contratto d'appalto che si rendessesero necessarie  allo
scopo di migliorare la  funzionalita'  o  la  qualita'  delle  opere,
rispettivamente ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) ed  e)  del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:
Opzioni: si' - Descrizione delle opzioni:  Proroga  di  un  ulteriore
anno dei lavori  di  manutenzione  di  "pronto  intervento",  per  un
importo pari ad € 100.503,09 e modifiche al contratto  d'appalto  che
si rendessesero necessarie allo scopo di migliorare la  funzionalita'
o la qualita' delle opere, per un importo  pari  ad  €  7.200.000,00,
rispettivamente ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) ed  e)  del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un  importo  complessivo  delle  opzioni
pari ad €  7.300.503,09.  II.2.13)  Informazioni  relative  ai  fondi
dell'Unione  europea.  L'appalto  e'  connesso  ad  un  progetto  e/o
programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no. 
  Sezione  IV:  Procedura.  IV.1)  Descrizione.   IV.1.1)   Tipo   di
procedura:   Procedura   aperta.   IV.1.8)   Informazioni    relative
all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): L'appalto  e'  disciplinato
dall'accordo  sugli  appalti  pubblici:  si.  IV.2)  Informazioni  di
carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione  precedente  relativa
alla  stessa  procedura:  Numero  dell'avviso  nella  GU  S:   2022/S
111-313649. 
  Sezione V: Aggiudicazione di appalto. Contratto  d'appalto  n.:  1.
Denominazione: BANDO N.03/2022 -  SETTORI  SPECIALI-PROCEDURA  APERTA
PER APPALTO INTEGRATO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED  ESECUZIONE  DEI
LAVORI DI "ELETTRIFICAZIONE DELLA LINEA  ADRIA  MESTRE  NELLA  TRATTA
ADRIA-MIRA BUSE". Un contratto d'appalto/lotto e' stato  aggiudicato:
no. V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione.  L'appalto/il
lotto non e' aggiudicato: Non  sono  pervenute  o  sono  state  tutte
respinte le offerte o domande di partecipazione. 
  Sezione VI: Altre informazioni. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1)
Organismo responsabile  delle  procedure  di  ricorso:  Denominazione
ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Veneto - TAR, Indirizzo
postale: Cannaregio 2277 - Citta': Venezia - Codice Postale: 30121  -
Paese: Italia,  E-mail:  seggen.ve@giustizia-amministrativa.it  Tel.:
+39   0412403911   Fax:   +390412403940/941    Indirizzo    internet:
www.giustizia.amministrativa.it.  VI.4.3)   Procedure   di   ricorso:
Informazioni dettagliate sui termini di  presentazione  dei  ricorsi:
entro  30  giorni  dal  provvedimento  al  Tribunale   Amministrativo
Regionale per il Veneto. VI.5) Data di spedizione del presente avviso
alla GUUE: 15/07/2022. 
  Padova, 15/07/2022 Prot. n. 13125 

                        Il direttore generale 
                        ing. Giuseppe Fasiol 

 
TX22BGA15460