Avviso di rettifica
Errata corrige
Atti correlati
Errata corrige
Bando di gara GELAV 016-22
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Struttura Territoriale
Liguria Indirizzo postale: Via Savona, 3 Citta': Genova Codice NUTS:
IT Codice postale: 16129 Paese: Italia Persona di contatto:
Responsabile del procedimento Ing. Salvatore Frasca, PEC:
anas.liguria@postacert.stradeanas.it Indirizzo internet:
www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto NO
L'appalto e' aggiudicato da una centrale di committenza NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l'indirizzo sopra
indicato
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico,
secondo forme, modalita' e scadenze di cui ai punti IV. 2.2) e VI.3)
del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto
Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA': Realizzazione di
infrastrutture stradali
SEZIONE II : OGGETTO
II.1) ENTITA' DELL'APPALTO
II.1.1) Denominazione: GE LAV 016-22.
II.1.2) CPV 45233142-6
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi
dell'art. 59, comma 1, del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, cosi' come
modificato dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32. - Progetto esecutivo a
base di appalto validato dal Responsabile del Procedimento in data
04/07/2022.
II.1.4) Breve descrizione: GELAV 016-22. Lavori di Manutenzione
ricorrente di pronto intervento del Centro A e B suddiviso in 5
lotti.
II.1.5) Valore stimato:
Natura ed entita' delle prestazioni:
Prestazione principale: Lavori di Manutenzione ricorrente di pronto
intervento.
A corpo: Importo € 1'500'000,00
di cui oneri per la sicurezza: Importo € 150'000,00
Categoria prevalente
OG3 a qualificazione obbligatoria Classifica III bis importo: €
1'500'000,00, nel caso si concorra a tutti i lotti.
Le prestazioni dedotte in appalto sono subappaltabili, ai sensi
dell'art. 105 del D.L.gs. n. 50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto e' suddiviso in lotti: SI
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti: NO
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un
offerente: 5
La Classifica SOA dovra' essere rapportata al valore corrispondente
alla somma dei lotti a cui si partecipa.
II. 2) DESCRIZIONE E DENOMINAZIONE lotti
II.2.1) GELAV 016-22 - Lotto n. 1 - CIG. 931711133A.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Liguria.
II.2.4) Descrizione dell'appalto
Lavori di Manutenzione ricorrente di pronto intervento del Centro A
Nucleo A.
Importo a base d'appalto pari a € 300'000,00, comprensivo di €
30'00,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - Costo
della manodopera stimato € 160'745,70.
OG3 Classifica I importo: € 300'000,00 a qualificazione
obbligatoria,
II.2.1) GELAV 016-22 - Lotto n. 2 - CIG. 931711240D.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Liguria.
II.2.4) Descrizione dell'appalto
Lavori di Manutenzione ricorrente di pronto intervento del Centro A
Nucleo B.
Importo a base d'appalto pari a € 300'000,00, comprensivo di €
30'00,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - Costo
della manodopera stimato € 149'182,65.
OG3 Classifica I importo: € 300'000,00 a qualificazione
obbligatoria,
II.2.1) GELAV 016-22 - Lotto n. 3 - CIG. 93171134E0.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Liguria.
II.2.4) Descrizione dell'appalto
Lavori di Manutenzione ricorrente di pronto intervento del Centro A
Nucleo C.
Importo a base d'appalto pari a € 300'000,00, comprensivo di €
30'00,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - Costo
della manodopera stimato € 150'745,77.
OG3 Classifica I importo: € 300'000,00 a qualificazione
obbligatoria,
II.2.1) GELAV 016-22 - Lotto n. 4 - CIG. 93171145B3.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Liguria.
II.2.4) Descrizione dell'appalto
Lavori di Manutenzione ricorrente di pronto intervento del Centro B
Nucleo A.
Importo a base d'appalto pari a € 300'000,00, comprensivo di €
30'00,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - Costo
della manodopera stimato € 160'723,97.
OG3 Classifica I importo: € 300'000,00 a qualificazione
obbligatoria,
II.2.1) GELAV 016-22 - Lotto n. 5 - CIG. 9317115686.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Liguria.
II.2.4) Descrizione dell'appalto
Lavori di Manutenzione ricorrente di pronto intervento del Centro B
Nucleo C.
Importo a base d'appalto pari a € 300'000,00, comprensivo di €
30'00,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso - Costo
della manodopera stimato € 159'268,62.
OG3 Classifica I importo: € 300'000,00 a qualificazione
obbligatoria,
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del Codice e dell'art. 1, comma
3, della legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicata sulla GURI n.
228 del 14 settembre 2020, di conversione con modificazioni del D.L.
16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni) prorogato dal
Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021 (c.d. Decreto Semplificazioni
Bis) convertito, con modificazioni, nella Legge n.108 del 29 luglio
2021 l'appalto sara' aggiudicato con il criterio del prezzo piu'
basso.
La Commissione provvedera' ad individuare la soglia di anomalia ai
sensi dell'art. 97 comma 2, comma 2-bis e comma 2 ter del Codice.
Si procedera', ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice,
all'esclusione automatica delle offerte risultate anormalmente basse,
ossia che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata come sopra indicato, anche qualora il
numero delle offerte sia pari o superiore a cinque ai sensi
dell'art.1, comma 3, del D.L. Semplificazioni prorogato dal Decreto
Semplificazioni Bis. 4 Qualora il numero delle offerte ammesse
risulti inferiore a 5, non si procedera' alla determinazione della
soglia di anomalia, fermo restando il potere della stazione
appaltante di valutare la congruita' delle offerte qualora, in base
ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.
Le modalita' di presentazione delle spiegazioni di cui all'art. 97
del D.L.gs. n.50/2016 e s.m.i. saranno precisate nel Disciplinare di
gara.
II.2.7) Durata del contratto d'appalto
Durata in giorni: 365
Il Contratto di appalto e' oggetto di rinnovo: NO
Lo sviluppo, l'articolazione e la decorrenza dei suddetti termini
saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione Europea
L'appalto e' connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da
fondi dell'Unione europea: NO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all'esercizio dell'attivita' professionale,
inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o
nel registro commerciale.
Si richiedono, con le modalita' specificate nel Disciplinare di
gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.2) Capacita' economica e finanziaria: SOA
III.1.3) Capacita' tecnica e professionale
Si richiedono, con le modalita' specificate nel Disciplinare di
gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui
all'art. 45 del D.L.gs. n. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto delle
prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del citato Decreto, con le
modalita' indicate nel Disciplinare di Gara.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D'APPALTO
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione e' riservata ad una particolare professione: NO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
La garanzia provvisoria non viene richiesta ai sensi dell'art. 1,
comma 4 del D.L. Semplificazioni prorogato dal Decreto
Semplificazioni Bis..
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.L.gs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di
acquisizione
L'avviso comporta la conclusione di un Accordo Quadro: NO
IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: NO
IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici
(AAP)
L'appalto e' disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte.
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta,
dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS
https://acquisti.stradeanas.it a pena di esclusione, entro le ore
12.00 del giorno 19/09/2022.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o
delle domande di partecipazione
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente e' vincolato
alla propria offerta
240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte,
salvo l'esercizio da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice della
facolta' di cui all'art. 32, comma 4, del D.L.gs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.2.7) Modalita' di apertura delle offerte
Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo
le modalita' indicate nel Disciplinare di Gara.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte:
Chiunque puo' presenziare allo svolgimento della gara, con le
modalita' indicate nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA'
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si fara' ricorso all'ordinazione elettronica: NO
- Sara' accettata la fatturazione elettronica: SI
- Sara' utilizzato il pagamento elettronico: SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarita' non sanabile delle offerte, la
documentazione richiesta, cosi' come specificato nel Disciplinare di
Gara, dovra' pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2)
esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti
sul Portale Acquisti ANAS dovranno provvedere alla celere
registrazione sul citato Portale ANAS https://acquisti.stradeanas.it,
entro il prescritto termine di scadenza, secondo le modalita' e
prescrizioni contenute nel Disciplinare di Gara.
b) Al fine di garantire l'autenticita' e l'integrita' di tutti i
documenti richiesti, nonche' di perfezionare l'offerta online, il
legale rappresentante dell'azienda concorrente dovra' dotarsi
preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validita', rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di
Gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno
l'esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti
digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma digitale
difforme da quanto sopra richiesto.
c) A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di
imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la documentazione
richiesta dovra' essere sottoscritta digitalmente, con le modalita'
indicate nel Disciplinare di Gara.
d) Il presente Bando non vincola l'ANAS S.p.A. alla successiva
aggiudicazione. L'ANAS S.p.A. si riserva espressamente la
possibilita' di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i
termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza
che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e
natura. L'aggiudicazione, subordinata altresi' al concretizzarsi di
tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli
connessi al totale finanziamento dell'appalto, di legge, di
regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici
all'espletamento della prestazione, non e' impegnativa per l'ANAS
S.p.A. e non da' diritto alla stipulazione del contratto od a
qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di
sorta da parte dei concorrenti e dell'aggiudicatario.
e) Il presente Bando di Gara viene pubblicato a seguito della
determina a contrarre Prot. CDG-465422-I del 06/07/2022.
f) Il Disciplinare di Gara, lo Schema di Contratto, il Capitolato
Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono resi
disponibili tramite la pubblicazione del presente Bando di Gara sul
sito istituzionale ANAS e sul Portale Acquisti ANAS
https://acquisti.stradeanas.it, all'interno della sezione "Bandi e
Avvisi", da cui e' possibile accedere all'area riservata contenente
tutta la documentazione di gara.
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente Bando
e nell'allegato Disciplinare, si fa riferimento ai documenti
contrattuali posti a base di gara, nonche' ad ogni altra disposizione
legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile.
h) ANAS si riserva il diritto di prorogare la durata del contratto
oltre quanto previsto al punto II.2.7 per il tempo strettamente
necessario alla conclusione della procedura per l'individuazione di
un nuovo contraente. In tal caso il contraente e' tenuto
all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi
prezzi, patti e condizioni o piu' favorevoli per la Stazione
Appaltante.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale
territorialmente competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla
conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell'atto da
impugnare.
Il responsabile area amministrativa gestionale
Ermanno Liuzzo
TX22BFM16990