Variante in corso  d'opera  -  Settori  speciali  -  Servizi  -  Base
                   giuridica: Direttiva 2014/25/UE 
 

  SEZIONE I: ENTE  AGGIUDICATORE:  I.1)  Denominazione  e  indirizzi:
Azienda Trasporti Milanesi S.p.A.  -  Foro  Buonaparte,  61  -  20121
Milano    -    Italia    -    Tel.    +39    02480311    -    E-mail:
responsabileacquisti@atm.it - codice NUTS: ITC4C Milano  -  Indirizzo
internet principale: http://www.atm.it; 
  SEZIONE   II:   OGGETTO:   II.1.1)    Denominazione:    affidamento
dell'incarico di collaudatore statico  e  tecnico  amministrativo  in
corso d'opera, relativo ai lavori ristrutturazione e riqualificazione
funzionale delle stazioni della  linea  M2  di  Milano  Ramo  Gessate
Numero di riferimento: Appalto  n.  3300001123;  II.1.2)  Codice  CPV
principale: 71632000 Servizi di collaudo  tecnico;  II.1.3)  Tipo  di
appalto: affidamento dell'incarico di collaudatore statico e  tecnico
amministrativo in corso d'opera, relativo ai lavori  ristrutturazione
e riqualificazione funzionale delle stazioni della linea M2 di Milano
Ramo Gessate; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C  Milano
-  Luogo  principale  di  esecuzione:  Milano;  II.2.4)   Descrizione
dell'appalto al momento della conclusione del contratto:  affidamento
dell'incarico di collaudatore statico  e  tecnico  amministrativo  in
corso d'opera, relativo ai lavori ristrutturazione e riqualificazione
funzionale delle stazioni della linea M2 di Milano Ramo Gessate - CIG
n. 822115146C; II.2.7) Durata del contratto  d'appalto,  dell'accordo
quadro o del sistema dinamico di  acquisizione:  Durata  in  mesi:  6
dalla data di ultimazione dei lavori; II.2.13) Informazioni  relative
ai fondi dell'Unione Europea - L'appalto e' connesso ad  un  progetto
e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: No; 
  SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO/DELLA CONCESSIONE: Contratto
d'appalto n.: 3000107016 - Denominazione:  incarico  di  collaudatore
statico e tecnico amministrativo in corso d'opera, relativo ai lavori
ristrutturazione e riqualificazione funzionale delle  stazioni  della
linea M2 di Milano Ramo  Gessate;  V.2.1)  Data  di  conclusione  del
contratto   d'appalto/della   decisione   di   aggiudicazione   della
concessione:   28/04/2020;   V.2.2)   Informazioni   sulle   offerte:
L'appalto/concessione e' stato aggiudicato  a  un  raggruppamento  di
operatori  economici:  no;  V.2.3)  Denominazione  e  indirizzo   del
contraente/concessionario:   Denominazione   ufficiale:   DCRPROGETTI
S.r.l. - Indirizzo postale: Viale dei Mille, 19 -  Citta':  Milano  -
Codice NUTS: ITC4C Milano - Codice postale: 20129 - Paese:  Italia  -
Il contraente/concessionario e'  una  PMI:  si;  V.2.4)  Informazioni
relative  al   valore   del   contratto   d'appalto/del   lotto/della
concessione  (al  momento  della  conclusione  del   contratto;   IVA
esclusa): Valore totale dell'appalto: 39.959,18 EUR; 
  SEZIONE VI:  ALTRE  INFORMAZIONI:  VI.4.1)  Organismo  responsabile
delle  procedure  di  ricorso:  TAR  per  la  Lombardia   -   Ufficio
Accettazione Ricorsi - Via Corridoni, 39 - 20122 Milano - Italia; 
  SEZIONE VII: MODIFICHE ALL'APPALTO/CONCESSIONE:  VII.1.1.1)  Codice
CPV principale: 71632000 Servizi di collaudo tecnico; VII.1.3)  Luogo
di esecuzione: Codice  NUTS:  ITC4C  Milano  -  Luogo  principale  di
esecuzione: Milano; VII.1.4)  Descrizione  dell'appalto:  affidamento
dell'incarico di collaudatore statico  e  tecnico  amministrativo  in
corso d'opera, relativo ai lavori ristrutturazione e riqualificazione
funzionale delle stazioni della linea  M2  di  Milano  Ramo  Gessate;
VII.1.5) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo  quadro  o  del
sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi:  6  dalla  data  di
ultimazione dei lavori; VII.1.6) Informazioni relative al valore  del
contratto d'appalto/del lotto/della concessione (IVA esclusa): Valore
totale del contratto d'appalto/del lotto/della concessione: 48.788,83
EUR;      VII.1.7)      Denominazione      e      indirizzo       del
contraente/concessionario:   Denominazione   ufficiale:   DCRPROGETTI
S.r.l. - Indirizzo postale: Viale dei Mille, 19 -  Citta':  Milano  -
Codice NUTS: ITC4C Milano - Codice postale: 20129 - Paese:  Italia  -
Il contraente/concessionario e' una  PMI:  si;  VII.2.1)  Descrizione
delle modifiche Natura e portata delle modifiche (con indicazione  di
eventuali modifiche contrattuali precedenti): integrazione  economica
a seguito della redazione di n.1 perizia di variante in corso d'opera
relativa  ai  lavori  oggetto  di  collaudo;  VII.2.2)  Motivi  della
modifica: Necessita'  di  modifica  determinata  da  circostanze  che
un'amministrazione aggiudicatrice diligente non ha  potuto  prevedere
[articolo 43, paragrafo 1, lettera c),  della  direttiva  2014/23/UE,
articolo 72, paragrafo 1, lettera  c),  della  direttiva  2014/24/UE,
articolo 89, paragrafo 1, lettera  c),  della  direttiva  2014/25/UE]
Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica e
spiegazione della natura imprevista di tali  circostanze:  esecuzione
di interventi imprevisti ed imprevedibili  in  variante  relativi  ai
lavori oggetto di  collaudo;  VII.2.3)  Aumento  del  prezzo:  Valore
totale aggiornato dell'appalto prima delle modifiche  (tenendo  conto
di  eventuali  modifiche  contrattuali  e   adeguamenti   di   prezzo
precedenti e, nel caso della  direttiva  2014/23/UE,  dell'inflazione
media dello Stato membro interessato): Valore, IVA esclusa: 39.959,18
EUR - Valore  totale  dell'appalto  dopo  le  modifiche  Valore,  IVA
esclusa: 48.788,83 EUR. 

                  Acquisti e appalti - Il direttore 
                     dott. Alessandro Martinoli 

 
TX23BFM15850