Bando di procedura ristretta accelerata fornitura ed installazione  
 di parcometri nel Parco delle Mura ed in piazza Roma. (Deliberazione 
   G.C. n. 1092 del 28 maggio 1997 e C.C. n. 88 del 29maggio1997).    
                                                                      
      1. Ente appaltante: Comune di Modena, via Scudari, 20, Modena -
 Italia, tel. 0039/59/206.111- Telefax 0039/59/222.325.
      Per informazioni tecniche rivolgersi al Comune di Modena -
 Settore TVT - geom. Corrado Grassi tel. 0039/59/206285.
      2.a) Procedura di aggiudicazione prescelta: licitazione privata
 (procedura ristretta) con procedura accelerata. Importo a base di
 gara: L. 535.837.750.
      L'Amministrazione comunale si riserva di valutare, mediante
 istruttoria, le offerte che, a suo giudizio, appaiono anomalamente
 basse.
    Non sono ammesse offerte in aumento.
      2.b) Si ricorre alla procedura accelerata per l'urgenza di
 iniziare l'installazione nel periodo estivo, per limitare le
 interferenze sul traffico cittadino.
      2.c) Licitazione privata data la particolarita' della fornitura
 ed installazione.
    3.a) Luogo della consegna: Modena.
      3.b) Natura e quantita' dei prodotti da fornire: fornitura ed
 installazione di n. 40 parcometri, secondo le specificazioni di cui
 all'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto.
      L'Impresa fornitrice dovra' inoltre presentare un'offerta
 specificante i costi di manutenzione annuale per parcometro sia per
 il primo anno coperto da garanzia che per il biennio successivo.
      L'Impresa fornitrice dovra' eseguire la manutenzione per un
 periodo di tre anni a decorrere dalla data di collaudo della
 fornitura di parcometri.
      L'Amministrazione Comunale si riserva la facolta' di modificare
 l'ubicazione dei parcometri senza che cio' comporti aumenti sui
 prezzi unitari.
      3.c) Indicazioni sulla presentazione di offerta per tutta la
 fornitura: le ditte dovranno presentare offerta per tutta la
 fornitura ed installazione richiesta, compresa la manutenzione.
    Non sono ammesse offerte parziali.
    3.d) -.
      4. Tempo utile per dare compiuti i lavori - Penalita' in caso di
 ritardo:
      Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori e' quello stabilito
 nel programma dei lavori presentato dall'impresa affidataria ed
 accettato dall'Amministrazione Comunale. Questo periodo iniziera' a
 decorrere dalla data di accettazione delle specifiche definitive da
 parte dell'Amministrazione comunale e non dovra' comunque essere
 superiore a 365 giorni. Le prescrizioni relative alle penalita' in
 caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori e la specifiche definitive
 sono indicate nel Capitolato Speciale di Appalto.
      5. Sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente
 e temporaneamente raggruppate ai sensi del decreto legislativo 24
 luglio 1993 n. 358 art. 10.
      6.a)-b) Termine per la ricezione delle domande di partecipazione
 ed indirizzo: le ditte interessate, con domanda in carta legale
 indirizzata al Sindaco del Comune di Modena all'indirizzo indicato al
 punto 1), possono richiedere di essere invitate alla gara entro il 24
 giugno 1997.
    6.c) Lingua nella quale devono essere redatte: italiano.
      7. Termine entro cui l'Amministrazione aggiudicatrice rivolgera'
 l'invito a presentare le offerte: presumibilmente entro 30 giorni
 dalla scadenza del presente bando.
      8. Indicazioni riguardanti la situazione propria del fornitore e
 documentazione necessaria a valutare la capacita' finanziaria ed
 economica dei concorrenti.
      Alla richiesta di invito dovranno essere altresi' allegate le
 seguenti dichiarazioni, successivamente verificabili:
       1) di essere iscritte alla C.C.I.A.A. (Camera Commercio
 Industria Artigianato Agricoltura) per categoria pertinente o albo
 equivalente;
       2) importo globale delle forniture realizzato negli ultimi 3
 anni, per un importo complessivo pari ad almeno L. 2 miliardi;
       3) elenco delle principali simili forniture effettuate negli
 ultimi 5 anni, con il rispettivo importo, data e destinatario.
 
      9. Criterio di aggiudicazione: a favore dell'offerta
 economicamente piu' vantaggiosa, valutata in base ai seguenti
 elementi e relativi punteggi:
    A) Qualita' tecnica, funzionale ed estetica:
     punteggio massimo: 40 punti da assegnare sulla base di:
       valore tecnico e funzionale;
       facilita' di impiego da parte dell'utente;
       resistenza ai vandalismi;
       valore estetico.
 
      I criteri di suddivisione del punteggio verranno decisi dalla
 commissione giudicatrice prima dell'esame delle offerte.
    B) Prezzo:
       punteggio massimo: 30 punti calcolati con la seguente
 espressione:
       (prezzo minimo fra le offerte/prezzo dell'offerta) x 30.
 
      Il prezzo per la valutazione sara' dato dalla somma del prezzo
 dell'offerta per la fornitura ed installazione dei parcometri e dalla
 somma occorrente per la manutenzione di tutti i parcometri, ai prezzi
 offerti dall'impresa, nel periodo successivo alla visita di collaudo.
    C) Numero di parcometri installati e funzionanti nella C.E.E.
       punteggio massimo: 20 punti calcolati sulla base del numero di
 parcometri installati negli ultimi cinque anni nella Comunita'
 Economica Europea e tuttora funzionanti e debitamente certificati dai
 committenti, con la seguente espressione:
       (n. di parcometri installati / n. massimo fra le offerte) x 20.
 
    D) Tempi di installazione:
       punteggio massimo: 10 punti calcolati con la seguente
 espressione:
       (tempo minimo tra le offerte / tempo dell'offerta) x 10.
 
      Si specifica che l'importo a base di gara e' riferito alla
 fornitura ed installazione dei parcometri.
      La manutenzione degli stessi, la cui offerta e' comunque oggetto
 di valutazione, sara' approvata ed impegnata con successivo atto.
      Il contratto di manutenzione che verra' stipulato separatamente
 da quello della fornitura decorrera' dalla data di collaudo dei
 parcometri installati ed avra' durata triennale.
      L'amministrazione Comunale si riserva inoltre la facolta' di
 procedere, entro il termine di 365 giorni dall'aggiudicazione del
 presente appalto, all'acquisto di ulteriori quantita' di parcometri
 agli stessi prezzi unitari offerti dalla ditta risultata
 aggiudicataria.
    10. Altre indicazioni:
     finanziamento: autofinanziamento.
 
      Sono ammesse a partecipare imprese singole, associazioni
 temporanee, cooperative e consorzi, nonche' imprese non italiano
 aventi sede in uno Stato della C.E.E.
      Sono escluse dalla partecipazione alla gara le imprese che si
 trovino nelle ipotesi di esclusione di cui all'art. 11 del D.Lgs. 24
 maggio 1992 n. 358.
    11. Data di spedizione del bando: 7 giugno 1997.
      12. Data di ricezione del bando da parte dell'Ufficio delle
 pubblicazioni Ufficiali della Comunita' Europea: 7 giugno 1997.
   Le richieste d'invito non vincolano l'Amministrazione comunale.    
                                                                      
                     Il dirigente del settore: arch. Giorgio Castelli.
C-17376 (A pagamento).