(Provincia di Benevento)
Avviso di gara per la licitazione privata per l'appalto dei
lavori di riqualificazione ambientale e risanamento urbanistico
dell'area urbana (Legge 19 marzo 1990 n. 55 - D.P.C.M. 10 gennaio
1991, n. 55 - D.Lgs 19 dicembre 1991, n. 406).
Importo a base d'asta L. 3.716.404.839.
Il sindaco in esecuzione alla deliberazione del Consiglio
Comunale n. 56 del 9 dicembre 1992, esecutiva a norma di legge, rende
noto:
che questo Ente con sede in Amorosi (BN) alla piazza Municipio,
telefono n. 0824/970212, telecop. n. 0824/970830, deve procedere
all'appalto dei suddetti lavori;
che per l'aggiudicazione mediante licitazione privata sara' se-
guito il metodo previsto dall'art. 1 della legge 2 febbraio
1973, n. 14,
lettera d).
I lavori in discorso sono ubicati in Amorosi (BN) e concernono:
a) costruzione sala convegni;
b) realizzazione parcheggio e bretella di collegamento tra via
S. Maturi e la prima traversa di via Roma, con sistemazione a
verde delle aree circostanti;
c) demolizione struttura Consorzio Agrario Provinciale e
sistemazione area di sedime a parcheggio e a verde;
d) sistemazione area lungo la via Roma;
e) sistemazione della piazza Municipio; sistemazione e
miglioramento tratti della viabilita' urbana:
Via Cavarena: ridisegno sede viaria con realizzazione dei
marciapiedi e della pubblica illuminazione;
Via San Salvatore: realizzazione dei marciapiedi e rifacimento
di quelli attuali; sistemazione sede viaria; posa in opera tubazioni
per regimentazione acque piovane;
via IV Novembre: prolungamento fino al congiungimento con via
Telese;
Via Roma e relative traverse: rifacimento marciapiedi e
sostituzione alberazione;
realizzaziopne collettore fognario via San Nicola;
per l'importo a base d'asta di lire 3.716.404.839.
E` richiesta l'iscrizione alle seguenti categorie della tabella
di iscrizione all'A.N.C., approvata con D.M. n. 770 del 25 febbraio
1982, tenute presenti le note esplicative riportate in appendice al
D.M. 9 marzo 1890, n. 172:
Cat. 2 - Edifici civili: lire 1.500 milioni;
Cat. 6 - Costruzioni e pavimentazioni stradali: lire 3.000
milioni;
Cat. 10a - Acquedotti e fognature: lire 300 milioni;
Cat. 16l) - Impianti esterni illuminazione: lire 750 milioni.
Il termine di esecuzione dell'appalto e' stabilito in giorni
consecutivi settecentoventi.
I lavori sono finanziati dal piano regionale di Sviluppo coi
benefici della legge n. 64/86.
Cauzione: la cauzione, pari al 5% dell'importo contrattuale,
dovra' essere corrisposta mediante fidejussione bancaria, o polizza
fidejussoria rilasciata da Compagnie assicuratrici a tanto
autorizzate dalla vigente normativa.
Il pagamento della prestazione e' stabilito come appresso:
pagamenti in acconto su stati d'avanzamento, ogni qualvolta il
credito raggiunge lire 500 milioni, al netto del ribasso d'asta e
delle ritenute;
il pagamento dell'ultima rata avverra' dopo l'ultimazione dei
lavori, qulaunqu sia l'ammontare.
Il conto finale verra' compilato entro tre mesi dalla data di
ultimazione dei lavori; la visita di collaudo avra' inizio entro il
primo trimestre a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori. Le
operazioni di collaudo dovranno compiersi entro sei mesi dal loro
inizio.
Sono ammesse a partecipare alla gara le imprese riunite o
consorziate, ai sensi dell'art. 4 del DPCM 10 gennaio 1991, n. 55 e
dell'art. 22 del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406. Sono altresi'
ammesse le imprese non iscritte all'ANC aventi sede in uno Stato
della CEE alle condizioni previste dall'art. 1, comma 3 del DPCM 10
gennaio 1991, n. 55 e dagli artt. 18 e 19 del D.Lgs. 19 dicembre
1991, n. 406.
L'impresa dovra' indicare nell'offerta i lavori che intende
subappaltare o concedere in cottimo.
L'impresa che risultera' aggiudicataria potra' svincolarsi dalla
propria offerta decorsi dieci giorni dalla comunicazione
dell'aggiudicazione.
Modalita' di presentazione delle istanze.
Le imprese interessate potranno chiedere di essere invitate alla
gara entro il termine di quindici giorni, decorrenti dalla data di
pubblicazione nel Foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, indirizzando le richieste in competente bollo ed in
lingua italiana al Sindaco del Comune di Amorosi (BN), piazza
Municipio - 82031 Amorosi (BN).
Per il termine su indicato e' stata applicata la procedura di
urgenza, per assicurare il rispetto dei termini previsti dalla
Convenzione stipulata con la Regione Campania.
Le istanze dovranno essere contenute in apposita busta chiusa
che evidenzi l'oggetto dell'appalto.
Alle stesse dovra' essere allegata la seguente documentazione,
in regola con le norme sul bollo:
a) certificato di iscrizione all'A.N.C. o, per le imprese
stabilite in altri Stati della CEE non iscritte all'Albo, la
documentazione di cui agli artt. 18 e 19 del D. Lgs. 406/91;
b) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle situazioni
di esclusione previste dall'art. 18 del D.Lgs. 406/91;
c) la dichiarazione del possesso, da provare successivamente ai
sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 406/91, dei seguenti ulteriori
requisiti, con riferimento all'ultimo quinquennio antecedente la data
di pubblicazione del bando:
cifre di affari in lavori, derivante da attivita' diretta ed
indiretta dell'impresa, determinata ai sensi dell'art. 4, comma 2,
lettere c) e d) del D.M. 9 marzo 1989, n. 172, non inferiore a 1,5
volte l'importo a base d'asta;
costo per il personale dipendente non inferiore a 0,10 della
cifra d'affari in lavori di cui al precedente punto.
Per le associazioni di imprese, i requisiti finanziari e tecnici
di cui sopra devono essere posseduti per il 50% dall'impresa
capogruppo e per il residuo cumulativamente tra le imprese mandanti,
ciascuna delle quali, tuttavia, deve essere in possesso di almeno il
10% di detti requisiti.
La domanda e le dichiarazioni di cui ai punti b) e c) dovranno
essere autenticate ai sensi di legge. L'Amministrazione comunale
provvedera' ad inviare gli inviti di partecipazione alla gara entro
trenta giorni dalla pubblicazione del bando.
Il termine per la presentazione delle domande e' perentorio e,
pertanto non saranno prese in considerazione domande che per
qualsiasi motivo giungano oltre il termine previsto dall'avviso e
che, comunque giungano incomplete.
Le richieste di invito non vincolano l'Amministrazione. Le ditte
invitate potranno richiedere copia degli elaborati previsti dalla
legge, previo pagamento della somma di L. 350.000, da versare sul c/c
n. 11579828 intestato al comune di Amorosi - Servizio Tesoreria.
Dalla Residenza Municipale, 16 dicembre 1992
Il sindaco: prof. Giuseppe Di Cerbo.
C-33925 (A pagamento).
