Avviso di licitazione aperta
L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di
Milano indi'ce n. 3 distinte licitazioni aperte ai sensi dell'art.
8/a del decreto legislativo n. 406/91 per la costruzione di n. 95
alloggi nei Comuni di: Desio - Legnano - Garbagnate Milanese per un
importo complessivo di L. 5.114.000.000 (cinquemiliardicentoquattordi
cimilioni).
Finanziamento: legge n. 457/1978 - 5 biennio; legge n. 67/1988 -
6 biennio.
1a licitazione: Importo a base d'asta L. 1.670.000.000 - Desio -
n. 20 alloggi - Ultimazione in giorni cinquecentoquaranta - Rep. n.
940117.
Iscrizione all'A.N.C. alla categoria 2a - Classifica non
inferiore a L. 1.500.000.000 (unmiliardocinquecentomilioni).
Non sono ammesse offerte in aumento.
L'aggiudicazione dell'appalto e' subordinata alla concessione
del provvedimento comunale di proroga del termine di inizio lavori.
2a licitazione: Importo a base d'asta L. 1.910.000.000 - Legnano
- n. 44 alloggi - Ultimazione in giorni quattrocentottanta - Rep. n.
940118.
Iscrizione all'A.N.C. alla categoria 2a - Classifica non
inferiore a L. 3.000.000.000 (tremiliardi).
Non sono ammesse offerte in aumento.
3a licitazione: Importo a base d'asta L. 1.534.000.000 -
Garbagnate Milanese - n. 31 alloggi - Ultimazione in giorni
quattrocentottanta - Rep. n. 940119.
Iscrizione all'A.N.C. alla categoria 2a - Classifica non
inferiore a L. 1.500.000.000 (unmiliardocinquecentomilioni).
Non sono ammesse offerte in aumento.
Le gare si terranno in pubblica seduta il 28 settembre 1994 alle
ore 15,30 presso la sede dell'IACPM - Viale Romagna n. 26 - Milano.
I lavori saranno aggiudicati in conformita' all'art. 29, comma
secondo/2 ex decreto legislativo n. 406/1991 ovvero art. 1/a ex legge
n. 14/1973 e nel rispetto della legge n. 55/1990 e sue modificazioni,
riservandosi, comunque, l'Amministrazione, la facolta' di verifica
dell'eventuale anomalia dell'offerta.
In caso che due o piu' offerte si eguaglino, l'aggiudicazione
verra' effettuata per sorteggio a norma di regolamento.
Si dara' luogo all'aggiudicazione anche nel caso di una sola
offerta valida.
L'importo della propria classifica di iscrizione, aumentato di
un quinto, costituira' il limite globale di aggiudicazine delle tre
licitazioni contestualmente celebrate.
La documentazione di gara dovra' perentoriamente pervenire
all'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Milano
- Dipartimento affari generali - Servizio appalti e acquisti - Viale
Romagna, 26 - 20133 Milano (tel. 02.7392.1 - Fax 02.70107105) entro e
non oltre le ore 12 del giorno 27 settembre 1994.
La ditta concorrente, tenuto conto degli atti di appalto e degli
schemi ad essi allegati, per ciascuna licitazione dovra' presentare
unitamente all'offerta economica, espressa in valore percentuale
secondo lo schema allegato 'A', agli atti d'appalto e chiusa in
apposita busta sigillata a ceralacca e controfirmata sui lembi di
chiusura, la seguente documentazione:
1) certificato di iscrizine all'Albo Nazionale dei Costruttori
riportante la categoria e classifica richieste per ciascuna
licitazione o sua dichiarazione sostitutiva di cui all'allegato 'C'.
2) dichiarazione ex art. 20, primo comma, legge n. 57/1962
redatta su carta bollata di cui allo schema allegato 'B' agli atti di
appalto.
3) autocertificazione antimafia, ai sensi dell'art. 7 della
legge n. 55 del 19 marzo 1990 di cui allo schema allegato 'D' agli
atti di appalto;
4) certificato in bollo della Cancelleria commerciale del
competente Tribunale dal quale risulti che l'impresa (societa' od
enti cooperativi) non si trovi in stato di liquidazione, fallimento o
concordato preventivo e che nel quinquennio anteriore alla data
stabilita per la gara non s siano verificate procedure del genere. Il
suddetto certificato, di data non anteriore a due mesi rispetto a
quella fissata per la gara, dovra' essere completato con il
nominativo delle persone designate a rappresentare ed impegnare
legalmente le societa' stesse, pena la sua nullita'. In luogo di
detto certificato, le societa' commerciali possono presentare analoga
temporanea dichiarazione sostitutiva in bollo, a firma autenticata
del legale rappresentante.
Sono escluse dalla presentazione di tale certificato le imprese
individuali;
5) certificato generale in bollo del Casellario Giudiziale o
documento equivalente in base alla legislazione di altro Stato della
C.E.E., se trattasi di cittadino straniero non residente in Italia.
Il certificato deve avere data non anteriore a tre mesi rispetto a
quella fissata per la gara. Detto certificato, nel caso di impresa
individuale, va presentato per il titolare della stessa ed anche per
il/i direttore/i tecnico/i; nei casi di Societa' in accomandita
semplice, per il/i direttore/i tecnico/i e per tutti gli
accomandatari; per le societa' commerciali e per le altre societa';
oltre che per il/i direttore/i tecnico/i il certificato deve essere
esibito per gli amministratori con poteri di rappresentanza;
6) nel caso di imprese riunite (art. 22 del decreto legislativo
n. 406/1991); scrittura privata autenticata, in bollo, dalla quale
risulti, pena la sua nullita':
a) il conferimento di mandato speciale, gratuito ed
irrevocabile, a chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo;
b) l'inefficacia, nei confronti dell'ente appaltante, della
revoca del mandato stesso per giusta causa;
c) l'attribuzione al mandatario, da parte delle imprese
mandanti, della rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei
confronti dell'ente appaltante per tutte le operazioni e gli atti di
qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei
lavori, fino all'estinzione di ogni rapporto;
d) il conferimento alla capogruppo dei poteri di rappresentanza
deve avvenire in forma pubblico-amministrativa o notarile.
Nel caso in cui l'impresa concorrente abbia in corso modifiche
dell'atto costitutivo, con conseguente mutamento della ragione
sociale, o, comunque, variazioni alla propria struttura, l'ammissione
alla gara d'appalto e' consentita a condizione che l'impresa
concorrente produca oltre al certificato d'iscrizione all'Albo
Nazionale dei Costruttori relativo all'impresa, antecedente
all'avvenuta trasformazione, la seguente documentazione, resa in
forma di copia notarile:
a) delibera concernente la modifica dell'atto costitutivo per
documentare le variazioni di forma societaria (Societa' in nome
collettivo, Societa' in accomandita semplice, Societa' a
responsabilita' limitata, Societa' per azioni) nonche' di ragione o
denominazione sociale;
b) atto di conferimento di azienda;
c) atto di fusione per incorporazione.
Nel caso di impresa individuale che abbia costituito
appositamente una societa' commerciale, nella ipotesi sopra
illustrata, occorre che il rappresentante legale produca una apposita
dichiarazione, resa con sottoscrizione autentica da notaio, nella
quale attesti che nella societa' sono state conferite anche le
iscrizioni di cui era titolare, con contestuale richiesta di
cancellazione della impresa individuale;
7. referenze bancarie, in busta sigillata, rilasciate dagli
Istituti di Credito con cui opera l'impresa;
8) copia resa autentica di un DM/10 degli ultimi tre mesi.
Dovranno presntare, infine, le seguenti dichiarazioni
successivamente verificabili ai sensi dell'art. 30 del decreto
legislativo n. 406/1991 mediante documentazione dell'impresa stessa,
di istituti e/o enti percettori di imposte, tasse e contributi:
9) la cifra d'affari globale in lavori similari relativa agli
ultimi cinque esercizi, distinti per anno antecedenti la data di
pubblicazione del presente bando, che non deve essere inferiore al
150% dell'importo a base d'asta;
10) il costo annuo per il personale dipendente nell'ultimo
triennio non inferiore a un valore pari al 10% della cifra d'affari
in lavori dichiarata;
11) elenco dei lavori similari iniziati ed ultimati negli ultimi
cinque anni nella categoria 2a, indicando: data di inizio e di
ultimazione, localita', committente, importo, descrizione dei lavori,
certificazione di buon esito o analoga temporanea dichiarazione
sostitutiva;
12) di aver iniziato ed ultimato nell'ultimo quinquennio due
lavori analoghi e rientranti nella stessa categoria di importo
complessivo non inferiore almeno al 60% dell'importo a base d'asta;
13) attrezzatura, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico di
proprieta' o in disponibilita' dell'impresa necessari all'esecuzione
dell'appalto di cui trattasi, oltre alla organizzazione dell'impresa
stessa;
14) l'organico medio annuo dell'ultimo triennio specificandone
le qualifiche professionali, il numero dei dirigenti e gli organi
tecnici;
15) il titolo di studio del responsabile della condotta dei
lavori pari ad almeno geometra o analogo;
16) i tecnici facent parte dell'impresa o in disponibilita' di
essa e comunque da poter disporre per l'esecuzione dei lavori di cui
trattasi;
17) la dichiarazione a firma autenticata del/i legale/i
rappresentante/i e del/i direttore/i tecnico/i di non trovarsi in
alcuna delle condizioni previste dall'art. 18, primo comma del
decreto legislativo 19 dicembre 1991 n. 406.
A termine di quanto previsto dall'art. 15, primo comma della
legge 10 febbraio 1981 n. 741, e' sufficiente la presentazione - da
parte dell'impresa partecipante a piu' di una licitazione
contestulamente celebrata - della documentazione di cui al punti 1,
5, 7 e 17 da allegare alla licitazione di importo piu' elevato cui
partecipa.
Nel caso di partecipazion di imprese riunitesi ai sensi degli
artt. 22 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1991 n.406,
dovra' essere presentata tutta la documentazione sia dalla Capogruppo
che dalle Mandanti, pena la nullita' del'offerta.
Tutta la documentazione deve essere in bollo.
In caso di presentazione di atti redatti su piu' fogli
disgiunti, anche se manualmente graffati, dovra' essere riportato
timbro e firma su di ognuno di essi, pena di nullita'.
La mancanza o il difetto formale di uno degli elementi richiesti
determinera' l'esclusione della ditta dalla gara.
Le caratteristiche delle prestazioni sono analiticamente
descritte nei Capitolati Speciali d'Oneri comprensivi di: descrizione
particolareggiat a dattiloscritta delle opere da eseguirsi; disegni
di progetto; schema dell'offerta (allegato 'A'); dichiarazioni
allegati 'B', 'C', 'D', che potranno essere visionati e/o acquistati
dalle ditte concorrenti presso l'Ufficio Appalti dalle ore 9 alle
12,30 (dal lunedi' al venerdi).
La busta dell'offerta economica riportante altresi'
l'indicazione delle opere che l'impresa intende subappaltare, dovra'
essere inserita in un plico, anch'esso sigillato con ceralacca,
contenente tutta la documentazione richiesta.
Su ciascun piego od involucro, relativo ad ogni singola
licitazione, dovra' essere integralmente riportato l'oggetto
dell'appalto di cui trattasi ed il nominativo del'impresa mittente.
Il plico inotre dovra' essere recapitato al suddetto indirizzo
in piego raccomandato oppure a mano in corso particolare,
regolarmente affrancato e bollato dall'Amministrazione delle PP.TT. o
Agenzie di recapito autorizzate.
L'impresa aggiudicataria dovra' costituire un deposito
cauzionale a garanzia del buon esito dei lavori pari al 5% (cinque
per cento) dell'importo netto dei lavori, e per la prima licitazione
(Rep. 940117 - Desio) dovra' altresi' prestare fidejussione per un
valore pari al 30% (trenta per cento) dell'importo di aggiudicazione
a garanzia della regolare esecuzione delle opere stesse.
L'impresa partecipante alla gara non ha la facolta' di
svincolarsi dall'offerta presentata se non dopo giorni centottanta
dal giorno di celebrazione della gara.
La rinuncia immotivata all'aggiudicazione anche provvisoria,
determina l'applicazione dell'art. 5 della legge n. 687/1984 e
l'accollo delle spese per l'eventuale rinnovo della procedura di
appalto.
Milano, 3 agosto 1994
Il direttore generale: rag. Pietro Scotti.
M-7230 (A pagamento).
