AVVISO DI GARA - CIG [03239281D7] 

  I.1) Comune di Padula, Largo Municipio, 1 - 84034 Padula (SA)  Tel.
0975/  778725;  Fax   097577553;   comune.padula@vipnet.it;   II.1.5)
OGGETTO: APPALTO  INTEGRATO  PER  L'AFFIDAMENTO  DELLA  PROGETTAZIONE
ESECUTIVA E PER L'APPALTO DEI LAVORI DI: APQ:  Infrastrutture  per  i
sistemi urbani (VII° atto integrativo) Codice  intervento:  SU7.SA03.
Padula (SA). Il grande attrattore culturale Certosa di  San  Lorenzo:
recupero   e    riqualificazione    ambientale,    paesaggistica    e
infrastrutturale  delle  aree  circostanti  il  monumento   e   altri
interventi di completamento. Lotto  B)  Lavori  di  allestimento  dei
corpi  di  fabbrica  di  proprieta'  comunale  per  le  strutture  di
accoglienza  turistica  e  i  servizi  aggiuntivi.  II.2.1)   Importo
complessivo dell'appalto Euro 1.137.400,00;  oneri  per  l'attuazione
dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso Euro 32.400,00; entita'
presunta del corrispettivo dovuto per la progettazione esecutiva Euro
25.000,00. Importo complessivo da assoggettare a ribasso d'asta  Euro
1.105.000,00. II.3) Termine ultimazione progettazione  gg  60;  Tempo
utile per ultimare  i  lavori  gg  420.  IV.1.1)  Procedura:  aperta.
IV.2.1)  Aggiudicazione:  Offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa.
IV.3.4) TERMINE RICEZIONE  OFFERTE:  24.06.2009  ORE  13.00.  IV.3.8)
APERTURA OFFERTE: 29.06.2009  ORE  10.30.  VI.3)  BANDO  INTEGRALE  E
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA SU: www.comune.padula.sa.it 

                  Il Responsabile del Procedimento 
                         Dr. Curcio Michele 

 
T-09BFF6888