AVVISO DI GARA - CIG [03239281D7] I.1) Comune di Padula, Largo Municipio, 1 - 84034 Padula (SA) Tel. 0975/ 778725; Fax 097577553; comune.padula@vipnet.it; II.1.5) OGGETTO: APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E PER L'APPALTO DEI LAVORI DI: APQ: Infrastrutture per i sistemi urbani (VII° atto integrativo) Codice intervento: SU7.SA03. Padula (SA). Il grande attrattore culturale Certosa di San Lorenzo: recupero e riqualificazione ambientale, paesaggistica e infrastrutturale delle aree circostanti il monumento e altri interventi di completamento. Lotto B) Lavori di allestimento dei corpi di fabbrica di proprieta' comunale per le strutture di accoglienza turistica e i servizi aggiuntivi. II.2.1) Importo complessivo dell'appalto Euro 1.137.400,00; oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso Euro 32.400,00; entita' presunta del corrispettivo dovuto per la progettazione esecutiva Euro 25.000,00. Importo complessivo da assoggettare a ribasso d'asta Euro 1.105.000,00. II.3) Termine ultimazione progettazione gg 60; Tempo utile per ultimare i lavori gg 420. IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente piu' vantaggiosa. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 24.06.2009 ORE 13.00. IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 29.06.2009 ORE 10.30. VI.3) BANDO INTEGRALE E DOCUMENTAZIONE ALLEGATA SU: www.comune.padula.sa.it Il Responsabile del Procedimento Dr. Curcio Michele T-09BFF6888