Bando di gara per lavori di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo del Palazzo delle Finanze in Reggio Calabria, via Plutino n. 4 - CIG: 6348658650 - CUP: D34E12003330001. 1. Stazione appaltante (nel seguito, provveditorato): (a) Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Sicilia-Calabria - Sede coordinata di Catanzaro, via Crispi n. 33, Catanzaro (CZ). (b) Pec: oopp.siciliacalabria-uff5@pec.mit.gov.it. (c) Profilo Internet: http://www.mit.gov.it/mit/site.php?o=vh&id_cat=192. 2. Responsabile unico del procedimento (nel prosieguo, R.U.P.): ing. Simona Ghiretti. 3. Usuaria: Agenzia delle Entrate - Direzione Generale Calabria - Catanzaro (CZ). 4. Finanziamento: fondi dell'Usuaria - Piano 2012 -OLS_CAL_FIP_001. 5. Determina a contrarre: provveditorato n. 357, del 1° giugno 2015. 6. Gara: (a) Procedura aperta di cui all'art. 3, comma 37, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. (nel prosieguo, Codice Contratti). (b) Termine presentazione offerte: 6 ottobre 2015, ore 12. (e) Seduta di gara: 8 ottobre 2015, ore 9,30, presso una sala del Provveditorato. d) Al fine di partecipare alla gara, l'operatore economico, in conformita' alle prescrizioni del disciplinare unito al presente bando per farne parte integrante e sostanziale, fara' pervenire al Provveditorato un plico contenente la domanda di partecipazione alla gara e l'offerta economica e la documentazione a corredo. (e) Si procede all'esperimento di gara anche in presenza di una sola offerta. (f) Appalto di lavori, non diviso in lotti. 7. Oggetto dell'appalto: (a) "lavori di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo Palazzo delle Finanze in Reggio Calabria, via Plutino n. 4. (b) I lavori sono sottoposti al controllo della Soprintendenza per i BB.AA.PP. competente per territorio. (c) I lavori sono descritti nel progetto esecutivo posto a base di gara, verificato e validato il 19 febbraio 2015 e disponibile per l'esame presso il R.U.P. (d) La cantierabilita' dell'opera risulta attestata in data 19 febbraio 2015. 8. Importo dell'appalto: € 691.991,52 di cui: € 426.913,17 per "lavori", soggetti al ribasso d'asta, ed € 254.513,67 per "costo del personale", non soggetto al ribasso, ed € 10.564,68 per "oneri sicurezza", non soggetti al ribasso. 9. Termine ultimazione lavori-penale: (a) 300 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna lavori. (b) 0,5x1000 dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella ultimazione lavori. 10. Contabilita-pagamenti-anticipazione: (a) A "misura". (b) In acconto, maturato un minimo di € 150.000,00 al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, per come al capitolato speciale. (c) Nel limite del 20% dell'importo netto contrattualizzato e nelle modalita' di cui agli artt. 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. 11. Criterio d'aggiudicazione: (a) Prezzo piu' basso, inferiore all'ammontare dei "lavori" posti in gara, determinato mediante offerta di un ribasso percentuale da applicare ai valori, al netto del "costo del personale", indicati nell'elenco prezzi di progetto, previa l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 86, comma 1, del Codice Contratti, giusta gli artt. 122, comma 9, e 253, comma 20-bis, del Codice Contratti. (b) Nel caso di esclusione automatica non si applica l'art. 87, comma 1, del Codice appalti. (c) L'esclusione automatica non si applica se il numero delle offerte ammesse e' inferiore a dieci, in tal caso si applica l'art. 86, comma 3, del Codice Contratti. (d) Ribasso d'asta non si applica agli "oneri per la sicurezza" e al "costo del personale". (d) Si aggiudica anche in presenza di una sola offerta valida, se congrua. 12. Concorrenti: (a) Possono partecipare alla gara gli operatori economici, iscritti alla C.C.I.A.A., specificati agli artt. 34 e 37 del Codice Contratti. (b) Il concorrente, pena l'esclusione dalla gara, deve: (b.1) possedere i requisiti di "ordine generale" e di "ordine speciale" richiesti col presente bando; (b.2) Avere assolto al pagamento pro A.N.AC. di € 70,00, quale contributo di gara; (b.3) Essersi accreditato al Sistema "AVCPass" presso l'A.N.AC.; (b.4) Fornire la documentazione chiesta col disciplinare, in capo a se' medesimo e alle eventuali ausiliaria, cooptata e consorziata designata ad eseguire i lavori. (c) Il concorrente verra' escluso dalla gara in presenza di causa ostativa in capo all'ausiliaria e/o alla Consorziata designata ad eseguire i lavori, mentre in presenza di causa ostativa in capo alla Cooptata, il concorrente non verra' escluso, ma la cooptata verra' estromessa dall'appalto. 13. Requisiti di "ordine generale": (a) insussistenza delle cause di esclusione: ex art. 38, commi 1 e 2, del Codice Contratti; ex art. 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286/1998; ex art. 41, del decreto legislativo n. 198/2006; ex art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2011; ex art. 32 quater del Codice penale; ex art. 1-bis, comma 14, della legge n. 383/2001; ex art. 1, comma 14, della legge n. 266/2002; ex art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001 s.m.i.; (b) Insussistenza nei confronti dei soggetti specificati all'art. 85, del decreto legislativo n. 159/2011 e s.m.i. dei tentativi di infiltrazione mafiosa e delle cause di decadenza, divieto o sospensione previsti all'art. 6, comma 4, e 67 del citato decreto legislativo n. 159/2011. 14. Requisiti di "ordine speciale": (a) "Attestazione SOA", di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i., in categoria OG2, classifica III, nell'importo di € 691.991,52; (b) Sistema di qualita' di cui all'art. 40, comma 3, lett. a., del Codice Contratti. 15. Avvalimento: (a) Ammesso alle condizioni di cui all'art. 49 del Codice Contratti e al presente bando. (b) Il concorrente sprovvisto, totalmente o parzialmente, del requisito SOA (categoria OG2 in classifica III) puo' essere avvalito da uno o piu' operatori economici purche', idoneamente qualificati, pena l'esclusione del concorrente dalla gara. (c) Puo' essere avvalito anche il "Sistema di qualita'". (d) l'ausiliaria deve essere iscritta alla C.C.I.A.A., e, pena l'esclusione del concorrente, deve possedere i requisiti di "ordine speciale" idonei all'avvalimento ed i requisiti di "ordine generale" come chiesti al concorrente. 16. Cooptazione: (a) Ammessa alle condizioni di cui all'art. 92, comma 5, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i, e al presente bando. (b) La Cooptata deve: (b.1) essere iscritta alla C.C.I.A.A.; (b.2) possedere i requisiti di "ordine speciale" di cui al sopraccitato art. 92, ed i requisiti di "ordine generale" come chiesti al concorrente. 17. Sub-appalto/cottimo: (a) Ammesso nella misura max del 30% dell'importo contrattuale, alle condizioni di cui all'art. 118 del Codice Contratti e al presente bando. (b) I correlati pagamenti sono in carico all'appaltatore. 18. Esame progetto-Sopralluogo area lavori: pena l'esclusione dalla gara, nelle modalita' di cui al disciplinare, l'operatore economico, o suo delegato, esaminera' progetto esecutivo ed effettuera' il sopralluogo sull'immobile oggetto dell'appalto. 19. Garanzia provvisoria: (a) Pena l'esclusione dalla gara, il concorrente unisce alla domanda di partecipazione la garanzia provvisoria di cui all'art. 75 del Codice Contratti, costituita a favore del provveditorato nelle modalita' di cui al disciplinare e nell'importo garantito di € 13.839,83, riducibile ad € 6.919,92 in forza del possesso obbligatorio del "Sistema di qualita'". (b) Con apposita clausola, la stessa garanzia assicura anche il pagamento di € 692,00 a favore del provveditorato, quale sanzione in capo al concorrente per il ricorso al "soccorso istruttorio" di cui al successivo punto 19; pagamento che il provveditorato escutera' dopo l'aggiudicazione, all'atto della restituzione della garanzia provvisoria. 20. Soccorso istruttorio: (a) Il provveditorato qualora, giusta l'art. 38, comma 2° bis, e dall'art. 46, comma 1-ter, del Codice Contratti, valuti che la documentazione prodotta dal concorrente e dalla sua ausiliaria e/o Cooptata e/o Consorziata designata ad eseguire i lavori sia affetta da mancanza, incompletezza o altra irregolarita' essenziale, attiva il cosiddetto "soccorso istruttorio", nelle modalita' e condizioni specificate in disciplinare. (c) Concorrente che non aderisce al citato "soccorso" verra' escluso dalla gara. (d) Il concorrente che aderisce al "soccorso istruttorio" verra' onerato della sanzione di € 692,00 di cui al precedente punto 18 ma avra' la possibilita' di sanare le proprie inadeguatezze, evitando la esclusione dalla gara. (d) Verra' escluso dalla gara il concorrente aderito al citato "soccorso" non si regolarizza idoneamente, salvo quanto precisato per la Cooptata al precedente punto 12.c. 21. Sull'offerta: (a) Pena l'esclusione dalla gara, la dichiarazione d'offerta deve contenere: (a.1) l'indicazione del valore del ribasso percentuale offerto; (a.2) l'attestazione che l'offerta e' vincolante ed irrevocabile per 180 giorni a decorrere dal termine di presentazione dell'offerta stessa; (a.3) l'ammontare degli oneri per la sicurezza aziendali di cui all'art. 87, comma 4 del Codice Contratti. (b) Il ribasso e' specificato in lettere ed in cifre, e, se il valore in cifre e' diverso da quello in lettere, varra' il valore piu' vantaggioso per il provveditorato. (c) E' escluso dalla gara il concorrente la cui offerta risulti condizionata, indeterminata, in aumento, alla pari, parziale. (d) Sono esclusi dalla gara i concorrenti le cui offerte saranno ritenute riconducibili ad un unico centro decisionale. (e) Giusta l'art. 77, comma 2, del R.D. 827/1924, in caso di parita' di maggior ribasso si aggiudica a mezzo sorteggio. 22. Aggiudicazioni: (a) L'aggiudicatario provvisorio se sfavorevolmente verificato verra' escluso dalla gara e l'appalto verra' affidato al titolare della 2° migliore offerta, se favorevolmente verificato; se entrambi i citati operatori economici verranno verificati sfavorevolmente, e quindi esclusi dalla gara, si procedera' alla determinazione della nuova soglia di anomalia e alla nuova aggiudicazione provvisoria. (b) Il provveditorato, verificato favorevolmente l'aggiudicatario provvisorio, approvera' l'esito di gara ed aggiudichera' in via definitiva. (c) Le aggiudicazioni, da subito efficaci per l'aggiudicatario, lo saranno per il provveditorato dopo la approvazione ed esecutorieta'. 23. Contratto d'appalto: (a) Il contratto verra' stipulato nel rispetto della tempistica di cui al Codice Contratti. (b) Il provveditorato, nel caso in cui il contratto non venga stipulato per qualsiasi causa imputabile all'aggiudicatario, nel revocare in danno l'aggiudicazione ed incamerare la garanzia provvisoria, procedera' a stipulare il contratto con il concorrente titolare della 2° migliore offerta, se idoneamente verificato. (c) La revisione prezzi non e' ammessa, e l'art. 1664, comma 1, del Codice Civile non e' applicabile. (d) Il contratto, pena la sua nullita', riportera' i dati forniti dall'appaltatore nel merito della "Tracciabilita' finanziaria" di cui all'art. 3, della legge n. 136/2010 e s.m. (e) Il contratto, da subito efficace per l'appaltatore, lo sara' per il provveditorato dopo la approvazione ed esecutorieta'. (e) E' vietato l'arbitrato, ed il contratto non conterra' la clausola compromissoria. 24. Ulteriori garanzie: pena la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della garanzia provvisoria, l'aggiudicatario definitivo all'atto della stipula contrattuale deposita presso il provveditorato sia la garanzia "Definitiva" sia le garanzie "All Risks" e "RCT", rispettivamente previste all'art. 113 e all'art. 129, comma 1°, del Codice Contratti. 25. Spese pubblicita': giusta l'art. 34, comma 5°, della legge n. 221/2012, le spese per la pubblicazione dell'estratto del bando e dell'esito di gara sui due Giornali quotidiani sono a carico dell'aggiudicatario che vi provvede nelle modalita' ed importi che verranno comunicati dal provveditorato. 26. Norme finali: (a) All'atto della stipula contrattuale, l'aggiudicatario definitivo, pena la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della garanzia provvisoria, deposita la documentazione comprovante il possesso in capo a se' medesimo dei requisiti impiantistici di cui all'art. 3, del D.M. Sviluppo Economico 37/2008. (b) Il provveditorato, se ne ricorrano le condizioni, ha la facolta' di procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 140, commi 1 e 2, del Codice Contratti. (c) Per le controversie afferenti la gara e' competente il T.A.R. Calabria - Catanzaro. (d) Per le controversie afferenti il contratto e' competente il Tribunale di Catanzaro. (e) Sono a carico del concorrente, senza diritto di rivalsa, le spese per partecipare alla gara. (f) Sono a carico dell'appaltatore le spese afferenti il contratto. 28. Trattamento dati: giusta il decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i., i dati forniti dal concorrente verranno trattati dal provveditorato per le finalita' di gara. 29. Pubblicazione: il presente bando e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e, in uno col disciplinare, all'Albo pretorio on-line del Comune di Reggio Calabria e sui siti Internet www.serviziocontrattipubblici.it e www.mit.gov.it/mit/site.php?o=vh&id_cat=192 nonche' per estratto su due quotidiani, uno a diffusione nazionale e l'altro a diffusione locale. Il provveditore vicario ing. Livio Persano TC15BFC14971