Avviso di rettifica
Errata corrige
Atti correlati
Errata corrige
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi di pubblica utilita' - Risultati della procedura di appalto - Lavori - Direttiva 2014/25/UE Sezione I: Ente aggiudicatore - I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: INFRASTRUTTURE VENETE S.r.l. - Numero di identificazione nazionale: 03792380283 - Indirizzo postale: Piazza G. Zanellato n. 5 - Citta': Padova - Codice NUTS: ITH36 - Codice postale: 35131 - Paese: Italia - Persona di contatto: dott.ssa Stefania Sorze - E-mail: contratti@infrastrutturevenete.it - Tel.: +39 0490979128 Fax: +39 049774399 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://www.infrastrutturevenete.it/ - Indirizzo del profilo di committente: https://appalti.infrastrutturevenete.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp . I.6) Principali settori di attivita': Altre attivita'. Gestione dei Contratti di Servizio per Trasporto Pubblico Locale ferroviario regionale, dell'infrastruttura ferroviaria linea Adria-Mestre e dell'infrastruttura navigazione interna del Veneto. Sezione II: Oggetto. II.1) Entita' dell'appalto. II.1.1) Denominazione: BANDO N. 03/2022 - SETTORI SPECIALI -PROCEDURA APERTA PER APPALTO INTEGRATO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI "ELETTRIFICAZIONE DELLA LINEA ADRIA MESTRE NELLA TRATTA ADRIA-MIRA BUSE". Numero di riferimento: 19/2022. II.1.2) Codice CPV principale: 45234100-7 - Lavori di costruzione ferroviari. II.1.3) Tipo di appalto: Lavori. II.1.4) Breve descrizione: Progettazione esecutiva, realizzazione dei lavori di "Elettrificazione delle linea Adria Mestre nella tratta Adria - Mira Buse" e lavori di manutenzione di "pronto intervento" della durata di 1 anno sulla linea elettrificata. E' prevista inoltre un'eventuale opzione di proroga di un ulteriore anno dei lavori di manutenzione di "pronto intervento" e un'eventuale opzione relativa a modifiche al contratto d'appalto che si rendessesero necessarie allo scopo di migliorare la funzionalita' o la qualita' delle opere, rispettivamente ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) ed e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - CUP G91I19000010003 - CIG: 926508807E. II.1.5) Valore totale stimato: I.V.A. esclusa € 31.883.764,63. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto e' suddiviso in lotti: no. II.2) Descrizione. II.2.2) Codici CPV supplementari: 71311230-2 Servizi di Ingegneria ferroviaria. II.2.3) Luogo di Esecuzione: Codice NUTS ITH3. Luogo principale di esecuzione: Linea Ferroviaria Adria-Mestre - Venezia S.L., Comune di Adria (RO), Comune di Piove di Sacco (PD), Comune di Venezia - Mestre (VE). II.2.4) Descrizione dell'appalto: Progettazione esecutiva, realizzazione dei lavori di "Elettrificazione delle linea Adria Mestre nella tratta Adria - Mira Buse" e lavori di manutenzione di "pronto intervento" della durata di 1 anno lunto la linea elettrificata. E' prevista inoltre un'eventuale opzione di proroga di un ulteriore anno dei lavori di manutenzione di "pronto intervento" e un'eventuale opzione relativa relativa a modifiche al contratto d'appalto che si rendessesero necessarie allo scopo di migliorare la funzionalita' o la qualita' delle opere, rispettivamente ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) ed e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si' - Descrizione delle opzioni: Proroga di un ulteriore anno dei lavori di manutenzione di "pronto intervento", per un importo pari ad € 100.503,09 e modifiche al contratto d'appalto che si rendessesero necessarie allo scopo di migliorare la funzionalita' o la qualita' delle opere, per un importo pari ad € 7.200.000,00, rispettivamente ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) ed e) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per un importo complessivo delle opzioni pari ad € 7.300.503,09. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea. L'appalto e' connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no. Sezione IV: Procedura. IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP): L'appalto e' disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: si. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell'avviso nella GU S: 2022/S 111-313649. Sezione V: Aggiudicazione di appalto. Contratto d'appalto n.: 1. Denominazione: BANDO N.03/2022 - SETTORI SPECIALI-PROCEDURA APERTA PER APPALTO INTEGRATO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI "ELETTRIFICAZIONE DELLA LINEA ADRIA MESTRE NELLA TRATTA ADRIA-MIRA BUSE". Un contratto d'appalto/lotto e' stato aggiudicato: no. V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione. L'appalto/il lotto non e' aggiudicato: Non sono pervenute o sono state tutte respinte le offerte o domande di partecipazione. Sezione VI: Altre informazioni. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Veneto - TAR, Indirizzo postale: Cannaregio 2277 - Citta': Venezia - Codice Postale: 30121 - Paese: Italia, E-mail: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it Tel.: +39 0412403911 Fax: +390412403940/941 Indirizzo internet: www.giustizia.amministrativa.it. VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: entro 30 giorni dal provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 15/07/2022. Padova, 15/07/2022 Prot. n. 13125 Il direttore generale ing. Giuseppe Fasiol TX22BGA15460